.png)
建筑工程的索赔可以索赔利润吗
于海明律师2021.12.13563人阅读
导读：
在索赔实践中，不同性质的索赔，利润的成功率是不一样的。在确定“利润机会损失”时，当事人经常在索赔是否成立以及索赔发发生争议。依据《合同法》第113条：当事人履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。那么建筑工程的索赔可以索赔利润吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
在索赔实践中，不同性质的索赔，利润的成功率是不一样的。在确定“利润机会损失”时，当事人经常在索赔是否成立以及索赔发发生争议。依据《合同法》第113条：当事人履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。关于建筑工程的索赔可以索赔利润吗的法律问题，大律网小编为大家整理了建筑工程律师相关的法律知识，希望能帮助大家。
《合同法》第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。”这里的“包括合同履行后可以获得的利益”主要是指利润损失。
在实践中，因不能提供服务或商品而造成的利润损失可能远远超过因延误履行而造成的误期损害赔偿的数额。因此，从原则上说，建筑合同索赔费用中是可以包括利润。在索赔实践中，不同性质的索赔，利润的成功率是不一样的。
一般说，由于工程范围的变更(如计划外的工程，或大规模的工程变量)和施工条件变化引起的索赔，有权获得利润索赔。对于工程延误，如果该延误(或工程暂时停工)是由业主方面的责任发生的;以及业主自行解除合同，由于是业主从自己的利益出发决定解除合同，承包商在有权获得已完成的工程款以外，还应得到相应的利润。
至于如何确定利润的数额，通常是与原报价单中的利润率保持一致。承包商在投标报价时一般列入3%-10%的直接费用，作为该工程项目的利润。在建筑合同索赔中，承包商有时要赤诚索赔“利润机会损失”。这种利润损失是指由于业主原因造成工期延长，承包商不得不继续在本工程项目上保留相当数量的设备、人员和流动资金，而不能按原计划把他的这些资源转移到另一个工程项目上，因而失去一个创造利润的机会。
承包商索赔利润机会损失，虽然在理论上是成立的，但实践上却很少成功。在确定“利润机会损失”时，当事人经常在索赔是否成立以及索赔发发生争议。承包商一般难于提出他在另外一个工程项目上确有把握地能获得的利润款额，对于索赔额的具体数额更难于准确确定。通常利润机会损失被认为是推测的，法院不予支持。
依据《合同法》第113条：当事人履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。
最高人民法院《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第9条：在当前市场主体违约情形比较突出的情况下，违约行为通常导致可得利益损失。
根据交易的性质、合同的目的等因素，可得利益损失主要分为生产利润损失、经营利润损失和转售利润损失等类型。生产设备和原材料等买卖合同违约中，因出卖人违约而造成买受人的可得利益损失通常属于生产利润损失。
1、如果在发生的索赔中由于承包商自身原因导致的一切都不予考虑工期、成本和利润索赔了；
2、如果是由于发生了不可抗力因素所导致的停工，承包商可以提出合理的工期索赔，但在成本和利润索赔上各方自行承担相应的费用损失，除非是建设单位提出让承包商看管现场或在不可抗力发生后清理场地的费用才予以考虑增加费用；
3、如果发生了由于有经验的承包商不能遇见到的停工，如施工项目现场停水、停电等相关事件，承包商可以提出费用索赔中的成本索赔，而不能提出利润索赔要求；
4、如果发生了诸如变更增加工程量的情况下是可以提出工期和费用（成本+利润）索赔的。除非是在施工合同规定和工程量清单中增加了工程量的前提下才可以提出利润索赔要求。
点赞
收藏
