工地无法施工怎么处罚

2022.01.23 22:47:36
51人收看
大律云律师团精英律师
北京市元甲律师事务所
在线咨询
擅长领域:交通事故

工地无法施工怎么处罚这个问题,我们首先要看是什么原因导致工地无法施工,是发包方还是承包方或者是第三方以及不可抗力导致无法施工。

在实践中,因为发包人原因导致工程停工的情形很多,常见的主要有以下几种情形:1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地,导致工程停工。2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工。3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工。4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工。根据合同法相关规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

因承包人导致工程停工的,发包人有权按照合同约定要求承包人承担逾期完工的违约责任,达到合同解除条件的,发包人有权解除合同。

因不可抗力导致工程无法施工的,通常属于双方的免责条款,互不追究双方责任。

法律依据:

《中华人民共和国合同法》第二百八十四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

5203 人赞同
531 人不赞同
律师介绍
大律云律师团
交通事故

擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等

  • 你好,感谢你的信任和咨询,针对你咨询的问题有如下建议,1你可以详细讲述一下事情的经过和原因,以便帮你分析判断。2你可以致电咨询我们,我们有专业人员帮你解答。
  • 工地施工影响居民是否可以赔偿

    张旭律师

    北京市元甲律师事务所

    张旭

    工地施工影响居民是否可以赔偿

    内容:第六十一条受到环境噪声污染危害的单位和个人,有权要求加害人排除危害;造成损失的,依法赔偿损失。倘若工地依旧夜间施工,噪音扰民的,可以收集证据资料,到法院起诉,要求停止侵害赔偿相关的损失,如精神损失、物质的损害等。

    张旭律师
    2022.04.06730人收看
  • 周春花律师

    主任律师
    • 帮助过 201
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 你好,感谢你的信任和咨询,针对你咨询的问题有如下建议,1你可以详细讲述一下事情的经过和原因,以便帮你分析判断。2你可以致电咨询我们,我们有专业人员帮你解答。
  • 建筑工地死人怎样处罚

    许瑞林律师

    许瑞林

    建筑工地死人怎样处罚

    内容:工地死亡事故处罚规定是进行行政罚款,这样的一种行政罚款,它主要是针对工厂环境问题,可能会存在着一些安全隐患,建筑领域是安全事故多发领域,施工企业遇到安全事故特别是发生伤残、死亡后果的事故后,如果处置不当,会引发上访、停工等群体性事件,会严重影响施工顺利进行。这类纠纷一般通过三种渠道解决,一是较为常见的根据双方的实际情况协商确定赔偿数额协商解决,二是法院人身伤害赔偿诉讼;三是劳动部门工伤认定仲裁。那么建筑工地死人怎样处罚。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    许瑞林律师
    2022.01.09135人收看
  • 任冰峰律师

    主任律师
    • 帮助过 54
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工地无法施工怎么处罚这个问题,我们首先要看是什么原因导致工地无法施工,是发包方还是承包方或者是第三方以及不可抗力导致无法施工。在实践中,因为发包人原因导致工程停工的情形很多,常见的主要有以下几种情形:1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地,导致工程停工。2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工。3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工。4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工。根据合同法相关规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。因承包人导致工程停工的,发包人有权按照合同约定要求承包人承担逾期完工的违约责任,达到合同解除条件的,发包人有权解除合同。因不可抗力导致工程无法施工的,通常属于双方的免责条款,互不追究双方责任。法律依据:《中华人民共和国合同法》第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
  • 建筑工程无证施工如何处罚

    荣静月律师

    北京市元甲律师事务所

    荣静月

    建筑工程无证施工如何处罚

    内容:1、扰乱了建筑市场秩序,建筑工程质量、结构和施工安全得不到有效保障;2、违反法律规范实施的建筑行为,其重大的影响是降低了建筑从业群体对“勤劳工作”、“守法诚信”等价值观念的认同,严重破坏法律法规的公平、公正性;3、一些违法从事建筑活动的单位和个人在建筑活动中,意图绕开监管部门的监督,有的采用未经检验、检测的材料用于建筑工程,甚至于将建筑工程违法发包给不具备相应资质的单位或个人承建,导致严重的质量安全隐患,一旦发生事故,将对人民群众的生命和财产造成极大损害。那么建筑工程无证施工如何处罚。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    荣静月律师
    2021.12.15631人收看
  • 邢颖律师

    主任律师
    • 帮助过 299
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 起诉
  • 无证施工怎样处罚

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    无证施工怎样处罚

    内容:《建筑法》第六十四条违反本法规定,未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款。那么无证施工怎样处罚。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    任冰峰律师
    2021.12.15240人收看
  • 陈凯旋律师

    主任律师
    • 帮助过 1258
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 您好,即使签了协议也是不公平的,受伤了是需要赔偿的,具体赔偿情况需要根据伤者的伤情来判断,您可以发一下伤情资料。
  • 无证施工的处罚依据

    张嘉娱律师

    北京天用律师事务所

    张嘉娱

    无证施工的处罚依据

    内容:对于工程建设或者是类似的事情,我们也有应该在法律规定的范围内行动,因而无证施工是不可行的,既危害人的安全,有没有准守法律,接下来就让我们共同了解无证施工的处罚依据。那么无证施工的处罚依据。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    张嘉娱律师
    2021.12.02966人收看
  • 张嘉娱律师

    主任律师
    • 帮助过 520
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、债权债务

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 您好,您可以以当时铁路方的人说辞作为证据反驳对方。
  • 工地上出人命施工员有责任吗

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    工地上出人命施工员有责任吗

    内容:《中华人民共和国刑法》第一百三十五条,安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。那么工地上出人命施工员有责任吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    于海明律师
    2021.12.10392人收看
  • 荣静月律师

    主任律师
    • 帮助过 1193
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 律师回复中...
  • 工地未带安全带怎么处罚

    李楠楠律师

    北京市元甲律师事务所

    李楠楠

    工地未带安全带怎么处罚

    内容:依据《道路交通安全法》第九十条的规定,没系安全带处罚如下:1、在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的,罚款50元,扣2分;2、在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的,罚款50元,不扣分;3、在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的,罚款50元,扣2分;4、车辆通行高速公路时,乘车人不按规定系安全带的,罚款20元;5、在城市市区限速50公里以下路段驾驶机动车,乘坐人未按规定使用安全带,经指出后立即改正的,口头警告。那么工地未带安全带怎么处罚。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李楠楠律师
    2021.12.14906人收看
  • 赵金保律师

    主任律师
    • 帮助过 1277
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 不合理,可以找单位索要。
  • 北京昌平区住宅楼疑因工地施工出现多处裂缝

    刘晓红律师

    北京市元甲律师事务所

    刘晓红

    北京昌平区住宅楼疑因工地施工出现多处裂缝

    内容:施工地点挖出近10米深大坑,距离居民楼只有10米左右的距离从4月初开始,昌平区润杰经典小区的居民发现,小区北侧的围墙多处开裂,部分居民家中的墙体也出现裂缝。对此指责,开发商一方予以否认。昌平区润杰经典小区居民称,从今年2月份开始,小区北侧围墙外施工建楼,目前仍在对地基进行挖掘,挖掘地基的地方,距离住宅楼仅10米左右,深度也已经达到了约10米。李先生说,他们此前也曾组织过居民,对工地施工进行阻止,开发商方面也找过勘测机构进行勘测,但未公布勘测结果。那么北京昌平区住宅楼疑因工地施工出现多处裂缝。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    刘晓红律师
    2021.12.15268人收看
  • 陈明月律师

    主任律师
    • 帮助过 47
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 旁边工地半夜施工是否可以报警?

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    旁边工地半夜施工是否可以报警?

    内容:建筑工地半夜施工影响居民正常生活的,居民不可以报警处理,但可以向生态环境主管部门举报。那么旁边工地半夜施工是否可以报警?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    吴梦云律师
    2021.12.10438人收看
  • 杨一凡律师

    主任律师
    • 帮助过 2
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、合同纠纷、建设工程

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 包工头拿不到工程款破坏施工工地

    元甲交通律师律师

    北京市元甲律师事务所

    元甲交通律师

    包工头拿不到工程款破坏施工工地

    内容:劳动者要先和用人单位协商,如果协商无法解决,则可以通过以下法律途径来解决:1、向当地劳动保障监察机构投诉举报;2、向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁,需要注意的是,要在劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请;3、通过诉讼途径解决。那么包工头拿不到工程款破坏施工工地。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    元甲交通律师律师
    2021.12.14375人收看
  • 郭铭芝律师

    主任律师
    • 帮助过 64
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 3项措施保障建筑工地安全施工

    邢颖律师

    北京天用律师事务所

    邢颖

    3项措施保障建筑工地安全施工

    内容:近日,在宁夏青铜峡市建筑工地上,活跃着一支由该市建设行政主管部门组织的巡回宣讲服务队。这是该市采取3项措施保障施工安全,确保工程主体结构质量和人员安全,构建和谐青铜峡的一个缩影。这3项措施为:一是将安全宣传服务送到施工一线,大造舆论声势。该市建设行政主管部门拿出经费配置了建筑施工安全宣传大篷车,开赴各建筑工地,张贴宣传标语,宣讲安全法规和安全常识。同时各建筑施工企业也充分利用工地黑板报、宣传栏进行安全教育。二是采取监督检查与制度制约相结合的措施,全方位狠抓施工安全。那么3项措施保障建筑工地安全施工。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    邢颖律师
    2021.12.15853人收看
  • 孔孟廷律师

    主任律师
    • 帮助过 1
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工地施工合同,工地施工合同的签订要点

    郭铭芝律师

    北京天用律师事务所

    郭铭芝

    工地施工合同,工地施工合同的签订要点

    内容:防范措施:在签订合同时,要明确工期延误的违约责任,并约定赔偿方式,防范措施:在签订合同时,要明确质量标准和要求,并约定质量问题的违约责任和赔偿方式,在合同履行过程中,我们应该注意防范工期延误、质量问题、价款纠纷、违约责任等法律风险,三、工地施工合同的法律风险及防范工地施工合同的法律风险及防范如下:1. 工期延误:施工过程中,可能会出现各种因素导致工期延误,如天气、疫情、业主方变更等,四、案例分析某建筑公司与某开发商签订了一份工地施工合同,约定由建筑公司承建开发商的一栋住宅楼。

    郭铭芝律师
    2023.10.12735人收看
  • 姚平律师

    主任律师
    • 帮助过 1916
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工地施工吊车脱钩砸到工人谁的责任

    龙珊律师

    北京市元甲律师事务所

    龙珊

    工地施工吊车脱钩砸到工人谁的责任

    内容:工地施工吊车脱钩砸到工人谁的责任工地施工过程中吊车脱钩砸到工人的,是属于生产安全事故,由用人单位承担责任,造成工人死亡的,可能会构成刑事犯罪。第一百三十五条安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。

    龙珊律师
    2022.03.28375人收看
  • 许瑞林律师

    主任律师
    • 帮助过 0
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 阻止工地施工违法吗

    李广荣律师

    北京市元甲律师事务所

    李广荣

    阻止工地施工违法吗

    内容:我们知道在生活中人与人之间如果不好好沟通的话,是很可能发生各种纠纷问题的,如果发生当事人去工地阻止施工的话,那么这种行为是不是违法的呢,很多人都不了解,接下来就由大律网小编整理的关于阻止工地施工违法吗的相关内容。一个人阻挠施工不构成犯罪,一般按违反《治安管理处罚法》处理。那么阻止工地施工违法吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李广荣律师
    2021.12.02204人收看
  • 元甲交通律师律师

    主任律师
    • 帮助过 1412
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 违法施工处罚是怎样

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    违法施工处罚是怎样

    内容:工程施工都需要遵守法律程序,如果违反了法律程序施工,可以对其进行警告、责令改正、停工,并且还可以处以罚款。那么违法施工处罚是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    周春花律师
    2021.12.02630人收看
  • 林艳英律师

    主任律师
    • 帮助过 343
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富