承包商可以得到利润索赔的情形有哪些

2022-04-10 06:39:41
2413人收看
大律云律师团 律师
在线咨询
擅长领域:交通事故
  • 承包商可以得到利润索赔的情形:

    (1)合同文件的缺陷引起的索赔;

    (2)业主违约引起的索赔;

    (3)施工现场条件的变化引起的索赔;

    (4)工程变更引起的索赔;

    (5)工程师指令引起的索赔;

    (6)特殊风险引起的索赔;

    (7)其他承包商干扰引起的索赔;

    (8)其他第三方原因引起的索赔。

    法律依据

    《民法典》第八百零三条

    发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

    第八百零四条

    因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

    第八百零五条

    因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师
我也要问>
律师介绍
大律云律师团
2024-05-11 08:52:41
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
展开全部
  • 承包商可以得到利润索赔的情形:(1)合同文件的缺陷引起的索赔;(2)业主违约引起的索赔;(3)施工现场条件的变化引起的索赔;(4)工程变更引起的索赔;(5)工程师指令引起的索赔;(6)特殊风险引起的索赔;(7)其他承包商干扰引起的索赔;(8)其他第三方原因引起的索赔。法律依据《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
  • 施工单位工程量减少如何索赔

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    施工单位工程量减少如何索赔

    内容:设计变更减少工程量如何索赔1、法律主观:工程量变少进行索赔可以按照平等互利的原则私下进行和解,和解不成可请第三方加以协商解决,因甲方原因造成工程量减少如何结算法律分析:如果是甲方要求变更减少的,那么结算中要扣除,如果图纸没变化,是由于当时数量统计错误的,合同价不调整,如果变更要求减少的数量超过一定比例影响到量大优惠的因素,可以和甲方协商补贴一定的材料费用,2、施工单位违反合同的约定工程内容减少变更,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。

    李孟阳律师
    2024.01.22998人收看
  • 黄东洁律师

    主任律师
    • 帮助过 1134
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 开发商向承包商提出反索赔的情形如下:1、工程质量问题反索赔。2、拖延工期反索赔。3、经济担保反索赔。4、保修金反索赔。5、开发商其他损失的反索赔。法律依据:《建筑法》第三十五条工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务,对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查,给建设单位造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包单位承担连带赔偿责任。
  • 遭遇家暴离婚能否索赔

    龙珊律师

    北京市元甲律师事务所

    龙珊

    遭遇家暴离婚能否索赔

    内容:遭受家庭暴力一方是有权请求损害赔偿的根据我国民法典及相关司法解释的相关规定由于因家庭暴力导致离婚案件无过错方可以要求有过错一方进行家庭暴力离婚赔偿。家庭暴力怎么赔偿家庭暴力离婚赔偿的侵害对象是人身损害赔偿范围是物质损害赔偿和精神损害赔偿两个方面。在家庭暴力情形下。(二)无过错方作为被告的离婚诉讼案件一审时被告没有提出家庭暴力离婚赔偿在二审时提出来的人民法院应当进行调解调解不成的告知当事人在离婚后一年内另行起诉。那么遭遇家暴离婚能否索赔。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    龙珊律师
    2022.02.10565人收看
  • 崔玉君律师

    主任律师
    • 帮助过 1202
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、合同纠纷、民间借贷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 承包商可以得到利润索赔的情形有:(1)合同文件的缺陷引起的索赔;(2)业主违约引起的索赔;(3)施工现场条件的变化引起的索赔;(4)工程变更引起的索赔;(5)工程师指令引起的索赔;(6)特殊风险引起的索赔;(7)其他承包商干扰引起的索赔;(8)其他第三方原因引起的索赔。法律依据《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
  • 工程索赔常见的几种情形

    许瑞林律师

    许瑞林

    工程索赔常见的几种情形

    内容:不可抗力事件发生导致承包人损失,通常应该由发包人承担,即承包人可以据此提出索赔;其他索赔如货币贬值、汇率变化、物价变化、政策法令变化等原因引起的索赔。那么工程索赔常见的几种情形。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    许瑞林律师
    2021.12.13354人收看
  • 龙珊律师

    主任律师
    • 帮助过 0
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 律师回复中...
  • 新形势下工程承包商的索赔策略分析

    崔玉君律师

    北京天用律师事务所

    崔玉君

    新形势下工程承包商的索赔策略分析

    内容:新形势下工程承包商的索赔策略分析

    崔玉君律师
    2021.10.28468人收看
  • 冯清琴律师

    主任律师
    • 帮助过 46
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、建设工程、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 承包商施工索赔的情形:(1)合同文件的缺陷引起的索赔;(2)业主违约引起的索赔;(3)施工现场条件的变化引起的索赔;(4)工程变更引起的索赔;(5)工程师指令引起的索赔;(6)特殊风险引起的索赔;(7)其他承包商干扰引起的索赔;(8)其他第三方原因引起的索赔。法律依据《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
  • 什么样的行为,离婚后夫妻一方可向另一方索赔

    李维律师

    北京市元甲律师事务所

    李维

    什么样的行为,离婚后夫妻一方可向另一方索赔

    内容:女方诉至法院,要求离婚,并提出高昂的精神损害索赔。一审法院准予两人离婚,但认为没有证据表明男方与其他女子同居生活,驳回了女方的索赔诉求。按照《民法典》规定,有4种情形导致离婚的,夫妻中的无过错方有权向过错方索赔,4种情形分别是过错方重婚、与他人同居、实施家庭暴力、虐待或遗弃家庭成员。所以,男方的出轨行为以及生育一个孩子的行为,对女方形成侵权,理应向女方赔偿。除了《民法典》规定的4种情形外,一方的侵权行为要达到一定程度,另一方才可根据《民法典》获得赔偿。徐州律师介绍,诸如男方在抚养孩子多年后,发现孩子并非自己亲生,也可以在离婚后向女方提出索赔。那么什么样的行为,离婚后夫妻一方可向另一方索赔。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    李维律师
    2022.02.11985人收看
  • 邢颖律师

    主任律师
    • 帮助过 299
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 您好!建议保存证据,结算时一并主张。如协商不成,可以起诉由法院判决。
  • 可以作为承包商材料费的工程索赔主要有哪些

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    可以作为承包商材料费的工程索赔主要有哪些

    内容:可以作为承包商材料费的工程索赔主要有哪些

    吴梦云律师
    2021.10.27501人收看
  • 姚平律师

    主任律师
    • 帮助过 1916
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 律师回复中...
  • 保险车辆索赔时应提供哪些单证,车险拒赔的情形有哪些

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    保险车辆索赔时应提供哪些单证,车险拒赔的情形有哪些

    内容:其次特殊提醒车主保户请务必在车辆修复或事故结案三个月内将以上索赔单证交于保险公司理赔人员。同时与现代机动车辆保险不同的是在汽车保险的初期是以汽车的第三者责任险为主险的并逐步扩展到车身的碰撞损失等风险。那么保险车辆索赔时应提供哪些单证,车险拒赔的情形有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    任冰峰律师
    2022.01.27138人收看
  • 王熙律师

    主任律师
    • 帮助过 1941
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、建设工程、民间借贷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 承包商向业主的索赔包括以下内容:业主未能及时向承包商提供指令或指令错误;业主未按合同时间提供图纸;业主延期开工或暂停施工;业主没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化;业主对工程质量的检验影响施工正常进行;业主没有按照合同时间支付工程预付款和进度款;业主供应的材料设备不合格。法律依据《建筑法》第十五条建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的,依法承担违约责任。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
  • 第三者插足受害方如何索赔

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    第三者插足受害方如何索赔

    内容:第三者插足受害方如何索赔《民法典》设立了无过错方的请求损害赔偿制度,为离婚时无过错方能够得到一定的经济补偿提供了依据,但是受害方该如何索赔?四种情形受害方有权索赔:四种情形导致离婚的,无过错方有权要求损害赔偿:重婚的;有配偶者与他人同居的;实施家庭暴力的;虐待、遗弃家庭成员的。所以,妻子王某不能向第三者姜某要求赔偿,而只能向过错方丈夫李某要求损害赔偿。那么第三者插足受害方如何索赔。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    于海明律师
    2022.02.11359人收看
  • 翁玉素律师

    主任律师
    • 帮助过 1
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 总包拖欠分包工程款怎么索赔

    张嘉娱律师

    北京天用律师事务所

    张嘉娱

    总包拖欠分包工程款怎么索赔

    内容:总包拖欠分包工程款怎么索赔总承包人拖欠分包人工程款的分包方可以向总承包人追讨工程款如果总承包人不支付的分包方可以向人民法院提起诉讼。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第条发包人具有下列情形之致使承包人无法施工且在催告的合理期限内仍未履行相应义务承包人请求解除建设工程施工合同的应予支持()未按约定支付工程价款的()提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的()不履行合同约定的协助义务的。第条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的按照约定处理没有约定的按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。那么总包拖欠分包工程款怎么索赔。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    张嘉娱律师
    2022.02.10577人收看
  • 李维律师

    主任律师
    • 帮助过 1174
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:房产纠纷、合同纠纷、法律顾问

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 进行交通事故索赔的一般情形有哪些

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    进行交通事故索赔的一般情形有哪些

    内容:四、己方全责的交通事故并线时没有避让直行车辆造成事故,你应负全责。那么进行交通事故索赔的一般情形有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    林艳英律师
    2022.02.04909人收看
  • 郭铭芝律师

    主任律师
    • 帮助过 64
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 离婚出轨精神损失费可以索赔十万吗

    元甲交通律师律师

    北京市元甲律师事务所

    元甲交通律师

    离婚出轨精神损失费可以索赔十万吗

    内容:离婚出轨精神损失费没有规定的数额,需要根据实际情况考虑。由于其损害结果涉及人的身体和精神方面,必要时可委托医疗单位作出相应判断。明确表明了我国离婚损害赔偿的法定情形。有配偶者与他人同居,不仅破坏了家庭的和谐与稳定,而且败坏了良好的社会风尚,因而被婚姻法明令禁止。这些行为导致离婚后,过错方的以上行为是导致离婚的导火索,理应赔偿无过错方的损失。那么离婚出轨精神损失费可以索赔十万吗。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    元甲交通律师律师
    2022.02.111001人收看
  • 陈宗琼律师

    主任律师
    • 帮助过 1
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 民法典中家暴离婚如何索赔

    许瑞林律师

    许瑞林

    民法典中家暴离婚如何索赔

    内容:中华人民共和国民法典第一千零八十七条离婚时夫妻共同财产的处理离婚时夫妻的共同财产由双方协议处理协议不成的由人民法院根据财产的具体情况按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。对夫或者妻在家庭土地承包经营中享有的权益等应当依法予以保护。第一千零九十一条离婚损害赔偿有下列情形之一导致离婚的无过错方有权请求损害赔偿(一)重婚(二)与他人同居(三)实施家庭暴力(四)虐待、遗弃家庭成员(五)有其他重大过错。其次如果伤势较重费用较大可以要求损害赔偿。那么民法典中家暴离婚如何索赔。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    许瑞林律师
    2022.02.10581人收看
  • 毋磊颖律师

    主任律师
    • 帮助过 0
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程索赔的情形有哪些

    姚平律师

    北京市元甲律师事务所

    姚平

    工程索赔的情形有哪些

    内容:实践中工程索赔的情形主要包括合同文件引起的索赔、工程施工引起的索赔、因为工程价款或者工期引起的索赔,下面由大律网编辑在本文整理介绍。(二)有关工程施工的索赔工程索赔是一种工程意外情形产生的索赔,对其计价、计量、定责无明确的法律规定,因此需要时刻重视索赔,在索赔管理中要效益。那么工程索赔的情形有哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    姚平律师
    2021.12.02732人收看
  • 赵金保律师

    主任律师
    • 帮助过 1277
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • FIDIC条款下承包商的索赔研究

    孔孟廷律师

    北京市元甲律师事务所

    孔孟廷

    FIDIC条款下承包商的索赔研究

    内容:1.4 指定分包商的反对根据FIDIC条款4.5中之规定,承包商没有义务雇佣一个他已通知业主和工程师,并提交具体证明资料说明其有理由反对的指定分包商。那么FIDIC条款下承包商的索赔研究。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    孔孟廷律师
    2021.12.131025人收看
  • 李孟阳律师

    主任律师
    • 帮助过 457
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 遭受家庭暴力应该如何索赔

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    遭受家庭暴力应该如何索赔

    内容:遭受家庭暴力一方是有权请求损害赔偿的,包括精神损害赔偿与物质损害赔偿。家庭暴力离婚赔偿的侵害对象是人身损害,赔偿范围是物质损害赔偿和精神损害赔偿两个方面。在家庭暴力情形下。下面是司法实践中运用的一些原则:(一)无过错方作为原告向人民法院提起家庭暴力离婚赔偿请求的,必须与离婚诉讼同时提出。(二)无过错方作为被告的离婚诉讼案件,一审时被告没有提出家庭暴力离婚赔偿,在二审时提出来的,人民法院应当进行调解,调解不成的,告知当事人在离婚后一年内另行起诉。以约定财产方式规避法律的行为,应认定其无效。那么遭受家庭暴力应该如何索赔。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    黄东洁律师
    2022.02.11999人收看
  • 吴梦云律师

    主任律师
    • 帮助过 472
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:合同纠纷、债权债务、建设工程

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富