工程量减少可以索赔吗

2022-01-21 13:15:27
156人收看
大律云律师团 律师
在线咨询
擅长领域:交通事故
  • 建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

    通常情况下工程量减少不会导致施工方损失,也就没办法索赔,工程量减少是否可以索赔需要看合同对于工程量上下浮动比例是否有约定不调价,如果没有或者超出该比例是可以要求索赔的,因为发包方减少工程量已构成违约,而且承包方的报价是考虑项目整体法量和施工内容的,据此可以根据合同法一方违约给另一方造成损失的,另一方可以要求赔偿。

    现实生活中如果遇到工程量减少给承包方造成损失,承包方可以向发包方提出索赔,并按照合同约定索赔程序提出,如果工程项目内容有变化或者工程量有增减,应及签证并提出索赔。

    法律依据:

    《中华人民共和国合同法》第一百零七条

    当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

提示:法律咨询具有特殊性,律师回复仅供参考,如需更多帮助,请咨询律师
我也要问>
律师介绍
大律云律师团
2024-04-27 10:41:02
擅长处理建筑工程、债权债务、婚姻家庭、交通事故、合同纠纷、房产纠纷等
展开全部
  • 律师回复中...
  • 工程内容减少变更怎么索赔?

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    工程内容减少变更怎么索赔?

    内容:施工单位违反合同的约定工程内容减少变更,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。那么工程内容减少变更怎么索赔?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    翁玉素律师
    2021.12.10479人收看
  • 陈宗琼律师

    主任律师
    • 帮助过 1
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 律师回复中...
  • 被撞伤有误工费吗_被撞伤是否可以索赔误工费

    毋磊颖律师

    北京市元甲律师事务所

    毋磊颖

    被撞伤有误工费吗_被撞伤是否可以索赔误工费

    内容:误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。被撞伤是否能索赔误工费被撞伤能索赔误工费。造成他人人身伤害的,可以要求赔偿误工费。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。误工费是指赔偿义务人应当向赔偿权利人支付的受害人从遭受伤害到完全治愈这一期间内,因无法从事正常工作而实际减少的收入。法律依据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。

    毋磊颖律师
    2022.05.08176人收看
  • 荣静月律师

    主任律师
    • 帮助过 1193
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 律师回复中...
  • 车祸撞出脑震荡伤者索赔多少钱

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    车祸撞出脑震荡伤者索赔多少钱

    内容:车祸撞出脑震荡伤者索赔多少钱首先要看脑震荡的程度需要赔偿的话还需要进行伤残鉴定。也就是说脑震荡不能定轻伤更不能评定伤残。最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释第条受害人遭受人身损害因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费赔偿义务人应当予以赔偿。受害人死亡的赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第款规定的相关费用外还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。那么车祸撞出脑震荡伤者索赔多少钱。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    杨一凡律师
    2022.02.091079人收看
  • 邢颖律师

    主任律师
    • 帮助过 299
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 律师回复中...
  • 工程索赔内容包括哪些

    张旭律师

    北京市元甲律师事务所

    张旭

    工程索赔内容包括哪些

    内容:通常由于发包人或工程师指令承包人加快施工进度,缩短工期引起承保人的人力物力财力的额外开支,承包人提出索赔;承包人指令分包人加快进度,分包人可以向承包人提出索赔。由于发包人或工程师指令增加或减少工程量或附加工程,修改设计,变更施工顺序等,造成工期延误和费用增加,承包人由此向发包人提出索赔,分包人也可以向承包人提出索赔。那么工程索赔内容包括哪些。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    张旭律师
    2021.12.14812人收看
  • 龙珊律师

    主任律师
    • 帮助过 0
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 律师回复中...
  • 面部受伤后留下疤痕怎样索赔

    许瑞林律师

    许瑞林

    面部受伤后留下疤痕怎样索赔

    内容:面部受伤留下疤痕如何索赔还要根据受害者受伤的严重程度、疤痕的大小等实际情况来确定。中华人民共和国民法典第一千一百七十九条人身损害赔偿范围侵害他人造成人身损害的应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用以及因误工减少的收入。造成残疾的还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金造成死亡的还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。第一千一百八十三条精神损害赔偿侵害自然人人身权益造成严重精神损害的被侵权人有权请求精神损害赔偿。如果是工伤的可以申请伤残鉴定根据鉴定结果结合自己的实际情况按照工伤保险条例规定的标准进行索赔。

    许瑞林律师
    2022.03.03114人收看
  • 段建国律师

    主任律师
    • 帮助过 1289
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方 不履行或未能正确履行合同 或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。通常情况下工程量减少不会导致施工方损失,也就没办法索赔,工程量减少是否可以索赔需要看合同对于工程量上下浮动比例是否有约定不调价,如果没有或者超出该比例是可以要求索赔的,因为发包方减少工程量已构成违约,而且承包方的报价是考虑项目整体法量和施工内容的,据此可以根据合同法一方违约给另一方造成损失的,另一方可以要求赔偿。现实生活中如果遇到工程量减少给承包方造成损失,承包方可以向发包方提出索赔,并按照合同约定索赔程序提出,如果工程项目内容有变化或者工程量有增减,应及签证并提出索赔。法律依据:《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
  • 建设工程反索赔程序是怎样

    赵金保律师

    北京市元甲律师事务所

    赵金保

    建设工程反索赔程序是怎样

    内容:反索赔就是指一方提出索赔时,反驳、反击或者防止对方提出的索赔,不让对方索赔成功或者全部成功。建筑工程索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提出索赔。由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。那么建设工程反索赔程序是怎样。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    赵金保律师
    2021.12.13180人收看
  • 林艳英律师

    主任律师
    • 帮助过 343
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 律师回复中...
  • 交通事故是否能索赔误工费

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    交通事故是否能索赔误工费

    内容:交通事故能不能索赔误工费交通事故后可主张误工费用,只要是事故受害人因为交通事故而造成的误工费用。但受害者的交通工具停运损失应当按照证据能够证明的数额来所求,必须有确定性,不得随意扩大、多次更改。误工费赔偿标准误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。那么交通事故是否能索赔误工费。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    任冰峰律师
    2022.02.04189人收看
  • 陈凯旋律师

    主任律师
    • 帮助过 1258
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 律师回复中...
  • 发包人没有签证的工程量怎么索赔

    张嘉娱律师

    北京天用律师事务所

    张嘉娱

    发包人没有签证的工程量怎么索赔

    内容:发包人没有签证的工程量怎么索赔

    张嘉娱律师
    2021.10.29737人收看
  • 李楠楠律师

    主任律师
    • 帮助过 1400
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 交通事故保险索赔流程图

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    交通事故保险索赔流程图

    内容:交通事故保险索赔流程图出现交通事故后首先要做的是及时报案。出了交通事故除了向交通管理部门报案外,还要及时向保险公司报案。一方面让保险公司知道投保人出了交通事故,另一方面也可以向保险公司咨询如何处理、保护现场,保险公司会教车友如何向对方索要事故证明等。结案前应向交管部门了解事故中自己应负多大的责任、损失多少和伤者的赔偿费用等情况,然后再向保险公司询问哪些情况能赔哪些情况不能赔,尽量减少损失。因为保险事故受损或造成第三者财产损坏,应当尽量修复。若客户自行修理,保险公司会重新核定甚至拒绝赔偿。所以当发生交通事故时,最好不要私了,更不能忍气吞声。那么交通事故保险索赔流程图。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    于海明律师
    2022.02.04298人收看
  • 王学瑞律师

    主任律师
    • 帮助过 77
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 新车被撞对方全责索赔,新车被撞如何索赔折旧费

    李维律师

    北京市元甲律师事务所

    李维

    新车被撞对方全责索赔,新车被撞如何索赔折旧费

    内容:新车被撞如何索赔折旧费如果您的新车在购买后遭遇事故而受损,您可以考虑以下步骤来索赔折旧费:1、保险索赔:如果您购买了车辆保险,首先应该联系您的保险公司,并向他们报告事故和车辆受损情况,3、新车被撞对方全责能否要求换新车新车被撞对方全责,一般情况是不能要求对方赔偿新车的,只能按照车辆的损失进行赔偿,新车被撞对方全责能否要求赔新车1、新车被撞,对方全责是不能要求对方赔偿新车的,只能按照车辆的损失进行赔偿,新车被撞对方全责可要求什么赔偿1、新车被裤销撞对方全责,造成人身损害的,可申请医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理盯拆费用,以及因误工减少的收胡则游入。

    李维律师
    2023.08.301495人收看
  • 赵金保律师

    主任律师
    • 帮助过 1277
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 施工单位工程量减少如何索赔

    刘晓红律师

    北京市元甲律师事务所

    刘晓红

    施工单位工程量减少如何索赔

    内容:设计变更减少工程量如何索赔1、法律主观:工程量变少进行索赔可以按照平等互利的原则私下进行和解,和解不成可请第三方加以协商解决,因甲方原因造成工程量减少如何结算法律分析:如果是甲方要求变更减少的,那么结算中要扣除,如果图纸没变化,是由于当时数量统计错误的,合同价不调整,如果变更要求减少的数量超过一定比例影响到量大优惠的因素,可以和甲方协商补贴一定的材料费用,2、施工单位违反合同的约定工程内容减少变更,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。

    刘晓红律师
    2024.01.22994人收看
  • 杨一凡律师

    主任律师
    • 帮助过 2
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、合同纠纷、建设工程

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 材料加工后减少工程量怎么索赔?

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    材料加工后减少工程量怎么索赔?

    内容:施工单位违反合同的约定减少工程量的,是属于合同违约的情形,建设单位可以与施工单位协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。那么材料加工后减少工程量怎么索赔?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    吴梦云律师
    2021.12.10427人收看
  • 张嘉娱律师

    主任律师
    • 帮助过 520
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、债权债务

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程索赔分为哪几类

    元甲交通律师律师

    北京市元甲律师事务所

    元甲交通律师

    工程索赔分为哪几类

    内容:工程延误索赔因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提出索赔。工程变更索赔由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。合同被迫终止的索赔人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止,无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。那么工程索赔分为哪几类。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    元甲交通律师律师
    2021.12.13324人收看
  • 任冰峰律师

    主任律师
    • 帮助过 54
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 中标后甲方减少工程量如何办,中标后甲方核减工程量

    邢颖律师

    北京天用律师事务所

    邢颖

    中标后甲方减少工程量如何办,中标后甲方核减工程量

    内容:本文将从多个方面进行详细分析,为你解读中标后甲方减少工程量的原因以及应对策略,帮助乙方在面对这一情况时做到游刃有余,三、结语面对中标后甲方减少工程量的情况,乙方需要做到冷静应对,采取相应的应对策略,二、对中标后甲方减少工程量的应对策略对于乙方而言,面对中标后甲方减少工程量的情况,需要采取一系列应对策略,以保证项目的顺利进行,中标后甲方减少工程量的情况时有发生,对于承接工程的乙方来说,这无疑是个严峻的挑战,中标后甲方减少工程量,不必惊慌失措,关键在于灵活应对,保持良好的沟通和协商能力,2. 灵活调整工程计划:根据甲方减少工程量的实际情况,及时调整工程计划,确保项目的顺利进行。

    邢颖律师
    2023.11.291128人收看
  • 李孟阳律师

    主任律师
    • 帮助过 457
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富