
# 涉案工程没结案前可以开工吗 #
被浏览:23次

-
答律师回复中...
-
工程项目中承包人是什么?建筑工程开工前需办理哪些证件?
陈明月律师
北京市元甲律师事务所
工程项目中承包人是什么?建筑工程开工前需办理哪些证件?
内容:工程项目中承包人是什么?建筑工程开工前需办理哪些证件?
陈明月律师
2021.11.02615人收看 -
姚平律师
主任律师
擅长:婚姻家庭、房产纠纷
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
答项目开工应具备以下条件:1。已取得施工许可证;2。依法办理土地审批手续的,已办理建设项目土地审批手续;3。设立项目部,配备管理人员;4。施工图中存在的问题或错误已经纠正;5。施工组织设计或施工方案已经施工、监理单位批准和披露。
-
关于已经批准开工报告的建筑工程不能按期开工的规定
吴梦云律师
北京天用律师事务所
关于已经批准开工报告的建筑工程不能按期开工的规定
内容:第十一条按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况。那么关于已经批准开工报告的建筑工程不能按期开工的规定。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
吴梦云律师
2021.12.15625人收看 -
李孟阳律师
主任律师
擅长:交通事故
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
非涉案工程承包人,是否享有工程价款优先受偿权?
吴梦云律师
北京天用律师事务所
非涉案工程承包人,是否享有工程价款优先受偿权?
内容:非涉案工程承包人,是否享有工程价款优先受偿权?
吴梦云律师
2021.11.02558人收看 -
刘晓红律师
主任律师
擅长:交通事故、合同纠纷、债权债务
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
工程款纠纷结案要多久
孔孟廷律师
北京市元甲律师事务所
工程款纠纷结案要多久
内容:在生活因为一些工程款产生的纠纷问题还是有很多的,比如不按照约定时间支付工程款等等,这些情况我们都可以进行起诉解决,很多人不知道结案要多久,下面就让大律网小编为大家带来工程款纠纷结案要多久的相关内容,一起来看看吧。那么工程款纠纷结案要多久。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
孔孟廷律师
2021.12.02721人收看 -
陈明月律师
主任律师
擅长:交通事故
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
工程开工日期如何起算
崔玉君律师
北京天用律师事务所
工程开工日期如何起算
内容:工程开工日期如何起算
崔玉君律师
2021.10.25484人收看 -
李维律师
主任律师
擅长:物业费纠纷、供暖费用纠纷
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
建设工程开工日期认定,建设工程开工日期认定标准
许瑞林律师
建设工程开工日期认定,建设工程开工日期认定标准
内容:建设工程开工日期认定:一般而言,开工日期是指发包人与承包人协议约定的承包人进场施工的日期。
许瑞林律师
2023.04.1978人收看 -
周春花律师
主任律师
擅长:婚姻家庭
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
工程项目开工必备条件是什么
元甲交通律师律师
北京市元甲律师事务所
工程项目开工必备条件是什么
内容:施工图纸经过会审、图中存在的问题或错误已经修正;施工组织设计或施工方案已经建设、监理单位批准并进行交底;施工图预算已经编制和审定,并已签订工程合同。场内外交通道路已经修通,施工用水、用电、排水等能满足施工要求。场内土方平整工作和障碍物的清除已基本完成。《建筑法》第六十一条:交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。那么工程项目开工必备条件是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
元甲交通律师律师
2021.12.10327人收看 -
许瑞林律师
主任律师
擅长:交通事故
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
建筑工程施工许可证或开工报告
姚平律师
北京市元甲律师事务所
建筑工程施工许可证或开工报告
内容:法律规定,办理建设工程规划许可证需要满足依法应当办理用地批准手续的,已经办理该建筑工程用地批准手续,在城市、镇规划区的建筑工程,已经取得建设工程规划许可证等条件。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况,对限额进行调整,并报国务院建设行政主管部门备案。那么建筑工程施工许可证或开工报告。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
姚平律师
2021.12.15629人收看 -
王熙律师
主任律师
擅长:债权债务、建设工程、民间借贷
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
建设工程的开工、竣工时间如何确定
张嘉娱律师
北京天用律师事务所
建设工程的开工、竣工时间如何确定
内容:因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的,建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为严重影响施工进度的,司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。
张嘉娱律师
2022.04.06856人收看 -
陈宗琼律师
主任律师
擅长:婚姻家庭
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
建筑工程项目开工应具备的条件
赵金保律师
北京市元甲律师事务所
建筑工程项目开工应具备的条件
内容:建设工程开工必须具备的条件:(一)正式列入本地、市基本建设施工计划。(三)建设工程所需外部市政、公用设施条件等已具体落实。是指在一个建设项目中具有独立的设计文件,建成后能够独立发挥生产能力或工程效益的工程。它是工程建设项目的组成部分,应单独编制工程概预算。通过较为简单的施工过程就可以生产出来,以适当的计量单位就可以进行工程量及其单价计算的建筑工程或安装工程称为分项工程。首选建设单位预先做好市场调查,看是否在此开发会有什么样的前景,随后编制可行型研究报告,规划蓝图,办理土地使用证,城市规划许可证。那么建筑工程项目开工应具备的条件。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
赵金保律师
2021.12.271112人收看 -
黄东洁律师
主任律师
擅长:婚姻家庭、房产纠纷
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
工程项目开工必备条款有哪些?
任冰峰律师
北京天用律师事务所
工程项目开工必备条款有哪些?
内容:成立项目部,配备管理人员;施工图纸经过会审、图中存在的问题或错误已经修正;施工组织设计或施工方案已经建设、监理单位批准并进行交底;施工图预算已经编制和审定,并已签订工程合同。场内外交通道路已经修通,施工用水、用电、排水等能满足施工要求。场内土方平整工作和障碍物的清除已基本完成。《建筑法》第六十一条:交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。那么工程项目开工必备条款有哪些?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
任冰峰律师
2021.12.10354人收看 -
段建国律师
主任律师
擅长:债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
公路工程开工令条件是什么
冯清琴律师
北京天用律师事务所
公路工程开工令条件是什么
内容:也指各种房屋、建筑物的建造工程,又称建筑工作量。这部分投资额必须兴工动料,通过施工活动才能实现。那么公路工程开工令条件是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
冯清琴律师
2021.12.19855人收看 -
于海明律师
主任律师
擅长:婚姻家庭
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
怎么样确定建设工程的开工、竣工时间
于海明律师
北京市元甲律师事务所
怎么样确定建设工程的开工、竣工时间
内容:因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的,建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为严重影响施工进度的,司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。
于海明律师
2022.04.06327人收看 -
孔孟廷律师
主任律师
擅长:婚姻家庭、房产纠纷
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
建设工程开工条件
李维律师
北京市元甲律师事务所
建设工程开工条件
内容:按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证。一般认为,未领取筹建许可证的,不具有签订建设工程合同的相应权利能力和行为能力。那么建设工程开工条件。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。
李维律师
2021.12.15772人收看 -
张嘉娱律师
主任律师
擅长:建设工程、合同纠纷、债权债务
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
用户这样评价她:
- 非常细心
- 专业负责
- 很有耐心
- 放心律师
- 经验丰富
-
🎉再添“调解胜绩”!历时高效推进,成功锁定工程款支付期限,为委托人筑起法律“防火墙”!⏳ 🔥 专业护航,全程无忧 ✅ 条款精准:明确违约后果,强制执行+利息主张,权益双重保障! ✅ 团队协作:从调解到结案,无缝衔接,只为兑现“法律守护者”的承诺! 💬 客户心声 “谢谢,辛苦了!”——每一份信任,都是我们全力以赴的动力!天用建工律师-张嘉娱 958评论
-
🎉再添“调解胜绩”!历时高效推进,成功锁定工程款支付期限,为委托人筑起法律“防火墙”!⏳ 🔥 专业护航,全程无忧 ✅ 条款精准:明确违约后果,强制执行+利息主张,权益双重保障! ✅ 团队协作:从调解到结案,无缝衔接,只为兑现“法律守护者”的承诺! 💬 客户心声 “谢谢,辛苦了!”——每一份信任,都是我们全力以赴的动力!天用建工律师-张嘉娱 124评论
-
🌟 【北京天用律所 • 7+7=满分信赖】 🌟 7大承诺➕ 7大优势,工程纠纷?我们稳赢! ✅ 铁血诚信:不吃请、不收礼、不勾兑,只靠专业说话! 🔥 精英天团:5大工程专家+15年经验,争议标的58亿?盘它! 💡 技术开挂:4大系统全程透明,案件进展每周同步,绝不玩失踪! 🎯 高效破局:40%调解率+调解中心,要钱快人一步! 🎁 暖心服务:生日祝福、结案福利券,做你的“法律管家+情绪树洞”! 客户说: “4000+锦旗不是白拿的,复购率90%?因为靠谱到想转介绍全家!”
天用建工律师-张嘉娱 323评论 -
🌟 【北京天用律所 • 7+7=满分信赖】 🌟 7大承诺➕ 7大优势,工程纠纷?我们稳赢! ✅ 铁血诚信:不吃请、不收礼、不勾兑,只靠专业说话! 🔥 精英天团:5大工程专家+15年经验,争议标的58亿?盘它! 💡 技术开挂:4大系统全程透明,案件进展每周同步,绝不玩失踪! 🎯 高效破局:40%调解率+法官调解中心,要钱快人一步! 🎁 暖心服务:生日祝福、结案福利券,做你的“法律管家+情绪树洞”! 客户说: “4000+锦旗不是白拿的,复购率90%?因为靠谱到想转介绍全家!”
天用建筑工程律师-王熙 314评论 -
【终审胜诉!418万工程款全额回款】 🔥 建设工程分包纠纷 二审终审告捷!法院认定: ✅ 合同无效但工程已投入使用,天用律师助力委托人获折价补偿418万+利息! 🚫 对方上诉被驳回,专业团队全程护航,证据链完整无懈可击! 📜 天用律所建议:签约必审条款,执行全程留痕,风险早干预! 💼 专案组承诺:结案不散场,终身法律守护,为您和家人保驾护航! 🌟 选择天用,就是选择胜诉的力量!
天用建筑工程律师-王熙 923评论 -
近两年全国建筑市场不景气,发包人也面临着巨大资金压力。然而有的发包人虽然无力支付工程款,但其公司的股东却各各富得流油。那面对这样的情况我们该如何讨要工程款呢?今天我就来给大家支几招,认真看。 1、很多拖欠工程款的案件是由于违法分包和非法转包造成的,实际施工人在起诉发包人时应当同时将业主(包括开发商、政府、项目所有人)列为共同被告。这样就加大了取得工程款的几率。 2、通过专业的建设工程律师尽快取得法院生效判决。很多施工人被拖欠工程款时,往往存在观望和侥幸心理,期待着发包人能良心发现,因此错过了最好的诉讼时机。如果没有法院的生效判决,任何强制措施都是没有法律依据的。 3、就建设工程主张优先受偿。依法施工人可以在法定的期限内主张就涉案工程优先受偿,而不专业的律师往往不知道或者不会合理使用此条法律规定。 4、在执行过程中,申请查封被执行人财产的主要手段是账户查封,很多发包人账户中虽然没钱,但该账户如果不能使用对其影响巨大,因此其在账户被封后往往会积极解决欠款问题。 但如果经法院调查确定发包人无执行能力,大部分施工人(包括律师)就不再继续处理或者不知道如何处理了,其实此时我们可以因发包人的资产不足以清偿债务而申请发包人公司破产,在清算过程中查找股东有无违反公司法的情形,一经查实可依法向股东主张权利。同时还可以向法院申请限制高消费等措施,进而实现取得工程款的目的。
北京天用律师事务所 514评论 -
工程款纠纷怎么起诉? 拖欠工程款纠纷起诉流程如下: 1、搜集跟涉案工程有关的全部证据材料,鉴于建设工程施工合同周期长、投资大,大多数为隐蔽工程及专业性强等原因,所以我们在诉讼前必须花最大的精力收集、整理、分析证据资料,站在被告的、法官的角度多层次、多方位地进行全面分析,做到“知己知彼”,切忌盲目起诉; 2、证据资料准备充分后,确定诉讼方案,包括被告的选择和诉讼请求的确定问题。在被告的选择问题上,可以选择合同相对方以及违法分包或非法转包的发包人、提供担保的当事人作为共同被告;诉讼请求可能包括请求依法解除合同,支付工程款,违约金,逾期付款利息,停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失以及诉讼或保全费用等,根据具体案件情况进行确定; 3、确定管辖法院。首先看双方当事人对争议解决机构有没有约定,没有约定的,应当根据关于合同纠纷案件的规定处理,即以被告住所地或者合同履行地为管辖地。通过大量的案件分析发现,当事人在提起诉讼时,诉讼请求仅为工程款和(或)利息,再加案件诉讼费,很少提及违约金、律师费、停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 债权人和债务人交换双方的证据,债务人就债权人的诉求作出应答。合同任意一方当事人均可以向法院提起建设工程合同纠纷诉讼。此类诉讼的管辖法院为被告住所地法院或合同履行地法院。但是如果合同中存在有效的争议解决条款,则需要按照该条款预订的方式解决工程款纠纷。例如:约定了仲裁的,就应当提交仲裁解决。约定了诉讼管辖法院的,就应当向约定的管辖法院起诉。
拖欠工程款怎么起诉 126评论