.png)
公路工程施工转包协议范本
李楠楠律师2021.12.16287人阅读
导读：
法人或法人委托人：承包人：法人或法人委托人：为优质、高效的完成合同工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，在遵守甲方与建设单位签订的工程承包合同的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。对此造成的费用损失乙方承担全部责任。那么公路工程施工转包协议范本。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
法人或法人委托人：承包人：法人或法人委托人：为优质、高效的完成合同工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，在遵守甲方与建设单位签订的工程承包合同的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。对此造成的费用损失乙方承担全部责任。关于公路工程施工转包协议范本的法律问题，大律网小编为大家整理了建筑工程律师相关的法律知识，希望能帮助大家。
法人或法人委托人：
承包人（以下简称乙方）：
法人或法人委托人：
为优质、高效的完成合同工程的施工任务，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，就乙方承包的本合同项下的工程施工、完成及维修等工作，在遵守甲方与建设单位（简称：业主）签订的工程承包合同的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。
第一条：本合同概况
（一）工程名称：
（二）工程地点：
（三）工程范围及内容：
1、施工段落或桩号：____________________。
2、详细施工内容：___________________。
（四）工程期限：____年___月___日____至____年____月____日（包括星期天和法定假日），缺陷责任期和保修期以主合同规定的期限为准（特殊情况可单独约定）。
（五）工程数量及单价：
1、承包方式：单价承包；
2、工程数量及单价：________元。
3、工程造价：暂估算为（小写）_____元（大写______元整），具体金额以最终累计结算款为准，乙方无权要求甲方进行造价差额补偿或索赔。
第二条：工程质量
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
第三条：工程进度
工程进度要满足业主进度计划要求，同时符合甲方总体控制计划及阶段性目标的规定。
第四条：职业健康安全
1、符合《中华人民共和国安全生产法》、《公路工程安全施工技术规程》、《公路工程安全操作工法》等相关法律、法规的规定，满足河**滨路桥建筑工程有限公司有关职业健康安全管理文件的要求，建立、健全职业健康安全工作组织管理体系。
2、达到“无职业性疾病、无综合治理案件、无重大伤亡事故及重大安全生产责任事故”的目标。
第五条：环境保护及文明施工
符合《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国水污染防治法》，《中华人民共和国噪声污染防治法》，《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》等相关法律、法规及业主和甲方有关环境保护和文明施工的有关规定，达到规定的环境保护和文明施工标准，树立良好的文明施工形象。
第六条：人员管理
第七条：材料管理
第八条：临时用电
本工程用电乙方自行解决，费用已包含在相应工程价款内。
第九条：机械管理
第十条：资金管理
（一）甲方对资金的管理
甲方收取管理费后将计量款支付给乙方。
（二）乙方对资金的管理
严格遵守甲方的有关规定，自觉接受甲方的监督和管理。工程款的支出优先用于人工工资的发放、当地赊欠及工程急需材料、设备等费用。乙方应在每次支取工程款时提供拟发放人员工资表、材料采购或机械租赁费用凭证等为依据的用款计划，经甲方相关部门审核后支付并监督使用。施工期间，工程结算资金不得挪作它用，一经发现，甲方有权责令乙方整改或暂停支付或终止合同。对此造成的费用损失乙方承担全部责任。
第十一条：双方的权利与义务
第十二条：工程结算与支付
第十三条：违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
第十四条：合同考核及奖惩
第十五条：其它事项
1、本合同未尽事宜，双方协商解决，若协商不成，乙方须向甲方上级合同管理部门申请协调，如协调不成，双方均可向工程所在地仲裁委员会提请仲裁（或法律诉讼），仲裁是终局的，双方应予服从。
2、合同签订后，乙方须按本合同的规定，按期安排符合要求的人员、设备到场并经甲方确认后合同生效。
3、本合同一式____份，甲方___份，乙方____份。本合同工程交工、办理交工计量结算后双方签订《合同终止协议》，除支付和工程质量缺陷责任条款外其余条款自行失效。当所有款项付清后，合同自然终止。
发包人（名称并加盖公章）：
法人或法人委托人（签字）：
_____年____月____日
承包人（名称并加盖公章）：
法人或法人委托人（签字）：
______年_____月____日
1、严格审查劳务分包单位是否是具有相应资质的企业；
2、严格审查劳务分包企业提供的相关营业执照、安全资质证书、证件；
3、严格审查分包人委托代理人的授权情况；
4、联系分包人单位，到分包人单位办公地点进行现场考察确认。
1、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，工程转包人和被转包人之间签订的建设工程施工合同无效。
2、人民法院在认定施工合同无效时，可以同时依法收缴当事人已经取得的非法所得。
综上所述，公路工程施工是可以进行转包的，但是在转包以后就不允许再次转包了，这一条要在合同之中详细规定，如果转包以后乙方并不能按照原有期限完成任务，那么可以要乙方承担相关的违约责任，协议中也要规定双方的权利与义务。以上就是“公路工程施工转包协议范本”全部内容，希望对大家有帮助，谢谢阅读。
点赞
收藏
