我需要找律师

北京律师,专业团队, 200+云律所实力在线

解决
难题
为您快速匹配专业律师

专业化团队,全程跟进
一站式解决您的法律难题

直接找律师

我需要打官司

严选律师,权威专业,为当事人争取最大利益

委托
律师
为您快速匹配专业律师

处理案件类型丰富,庭审经验分析
上万案件代理,胜诉率高

直接委托律师打官司

我需要详细咨询

专案咨询服务,资深律师方案定制

付费
咨询
为您快速匹配专业律师

根据实际情况量身定制专属维权方案
精准把控案件难点,寻求最优方法

直接付费咨询律师

我需要基础咨询

快速应答,高效服务,24小时在线

免费
咨询
为您快速匹配专业律师

专业认证律师,一对一在线咨询
法律问题优质解答,及时与客户反馈

等待免费咨询律师

我国工程变更的程序一般是什么

黄东洁律师2021.12.19802人阅读
导读:

工程变更的流程如下:1、提出工程变更申请报告。变更的内容范围,是工程变更而不是合同条款变更。那么我国工程变更的程序一般是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

工程变更的流程如下:1、提出工程变更申请报告。变更的内容范围,是工程变更而不是合同条款变更。关于我国工程变更的程序一般是什么的法律问题,大律网小编为大家整理了建筑工程律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

工程变更的流程如下:

1、提出工程变更申请报告。

2、填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。

3、监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。

4、建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。

5、建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见,明确变更是否执行。

6、监理公司下发工程变更通知令,在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸,明确变更工程的预算造价和工期影响。

7、承包商按工程变更通知令执行工程变更,如承包商对工程变更持有异义,承包商也应遵照执行,并在7天内向监理公司提交争议,协商解决。

【法律依据】

根据《公路工程设计变更管理办法》第14条规定,项目法人在报审设计变更文件时,应当提交以下材料:

(一)设计变更说明;

(二)设计变更的勘察设计图纸及原设计相应图纸;

(三)工程量、投资变化对照清单和分项概、预算文件。

1、承包商提出的工程变更

承包方签于现场情况的变化或出于施工便利,或受施工设备限制,遇到不能预见的地质条件或地下障碍,或为了节约工程成本和加快工程施工进度等原因,可以要求变更设计。

2、业主方提出变更

业主方根据自己的实际需要提出的变更。

3、监理工程师提出工程变更

监理工程师根据施工现场的地形、地质、水文、材料、运距、施工条件、施工难易程度及临时发生的各种问题各方面的原因,综合考虑认为需要的变更。

4、工程相邻地段的第三方提出变更

例如当地政府和群众提出的变更设计。

5、设计方提出变更

设计单位对原设计有新的考虑或为进一步完善设计等提出变更设计。

(二)按工程变更的性质和费用影响来分类:

1、第一类变更(重大变更)

包括改变技术标准和设计方案的变动:如结构型式的变更、遂道位置的变更、重大防护设施及其它特殊设计的变更。

2、第二类变更(重要变更)

包括不属于第一类范围的较大变更:如标高、位置和尺寸变动;变动工程性质、质量和类型等。

3、第三类变更(一般变更)

变更原设计图纸中明显的差错、碰、漏;不降低原设计标准下的构件材料代换和现场必须立即决定的局部修改等。

变更的内容范围,是工程变更而不是合同条款变更。通用合同条款规定了五种常见的变更情形:取消合同中任何一项工作,但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;为完成工程需要追加的额外工作。

原因有以下:

工程变更是建筑施工生产的特点之一,主要原因是:

(1)业主方对项目提出新的要求;

(2)由于现场施工环境发生了变化;

(3)由于设计上的错误,必须对图纸作出修改;

(4)由于使用新技术有必要改变原设计;

(5)由于招标文件和工程量清单不准确引起工程量增减;

(6)发生不可预见的事件,引起停工和工期拖延。

以上就是小编为大家整理介绍的关于“我国工程变更的程序一般是什么”等相关法律知识。综上所述,工程变更的情况有很多,不同的变更分类,需要提出变更申请,通过建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复,如果有争议的可以协商解决。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询,我们会有专业的律师为您提供帮助。

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误,请通过 【投诉】 功能联系删除
点赞
收藏
分享至:
  • 律师回复中...
  • 工程结算的一般程序

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    工程结算的一般程序

    内容:我们知道工程在结束之后,相关的管理人员就要给劳动者进行结算工资了,一般情况都是有相应流程的,按照结算流程来办理相关的工作,但很多人都不是很清楚。跨年度竣工的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。那么工程结算的一般程序。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    林艳英律师
    2021.12.02566人收看
  • 孔孟廷律师

    主任律师
    • 帮助过 1
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程变更的流程如下:提出工程变更申请报告。填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。监理公司审核工程变更必要性和可行性,审核工程变更造价合理性,审核工程变更对工期的影响,并签署审核意见;设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范,是否符合原设计要求,并签署审核意见。建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见,明确变更是否执行。监理公司下发工程变更通知令,在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸,明确变更工程的预算造价和工期影响。承包商按工程变更通知令执行工程变更,如承包商对工程变更持有异义,承包商也应遵照执行,并在7天内向监理公司提交争议,协商解决。法律依据:《中华人民共和国船舶登记条例》第三十五条、第三十六条、第三十七条《民法通则》 第十八条规定:监护人应当履行监护职责,保护被监护人的人身、财产及其他合法权益,除为被监护人的利益外,不得处理被监护人的财产。  监护人依法履行监护的权利,受法律保护。  监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法权益的,应当承担责任; 给被监护人造成财产损失的,应当赔偿损失。  人民法院可以根据有关人员或者有关单位的申请,撤销监护人的资格。如果监护人不履行监护职责或者侵害被监护人的合法权益,可以申请变更。
  • 工程变更价款的程序

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    工程变更价款的程序

    内容:承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。在工程建设过程中,由于各种原因,工程变更的情况时有发生。按照目前政府工程有关工程变更后的价款确定办法,工程变更后的合同价款按照下列原则进行调整:1、合同中已有适用单价的,变更工程按已有单人调整合同价款。那么工程变更价款的程序。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    于海明律师
    2021.12.091015人收看
  • 郭铭芝律师

    主任律师
    • 帮助过 64
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 建设工程安全生产事故的一般处理程序是什么

    李楠楠律师

    北京市元甲律师事务所

    李楠楠

    建设工程安全生产事故的一般处理程序是什么

    内容:高楼大厦逐渐林立,一层层的盖建完成,工程质量事故也频繁发生,那么,针对建筑工程一般安全事故处罚标准,发生建设工程安全生产事故的一般处理程序是什么呢?下面看下大律网专业律师的解答。

    李楠楠律师
    2021.11.08620人收看
  • 崔玉君律师

    主任律师
    • 帮助过 1202
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、合同纠纷、民间借贷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 我国更庆市边坡工程变更设计的管理

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    我国更庆市边坡工程变更设计的管理

    内容:目前边坡工程普遍采用“动态设计法、信息施工法,在中以强制性条文的方式执行,与一般建设工程的工作程序有很大的区别。因此应结合重庆市边坡工程的特点,制定“边坡工程变更设计管理办法明确边坡工程治理过程中变更设计的种类、审批程序。重庆市的边坡工程变更设计管理办法应当涵盖以下内容: 勘察设计、施工变更分类:一般分为重大变更、较大变更和一般变更。那么我国更庆市边坡工程变更设计的管理。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    翁玉素律师
    2021.12.151024人收看
  • 李楠楠律师

    主任律师
    • 帮助过 1400
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 我国工程变更的程序一般是什么

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    我国工程变更的程序一般是什么

    内容:工程变更的流程如下:1、提出工程变更申请报告。变更的内容范围,是工程变更而不是合同条款变更。那么我国工程变更的程序一般是什么。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    黄东洁律师
    2021.12.19802人收看
  • 段建国律师

    主任律师
    • 帮助过 1289
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 建设工程安全生产事故的一般处理程序是什么?

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    建设工程安全生产事故的一般处理程序是什么?

    内容:建设工程安全生产事故的一般处理程序是什么?

    杨一凡律师
    2021.11.02416人收看
  • 张旭律师

    主任律师
    • 帮助过 1462
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:房产纠纷、建设工程

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程变更索赔的程序

    崔玉君律师

    北京天用律师事务所

    崔玉君

    工程变更索赔的程序

    内容:2、用完变更:大部分的工程变更属于这个种类,意思是说等到旧料用完后再使用新料。那么工程变更索赔的程序。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    崔玉君律师
    2021.12.14596人收看
  • 赵金保律师

    主任律师
    • 帮助过 1277
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程审计的一般程序规定

    许瑞林律师

    许瑞林

    工程审计的一般程序规定

    内容:建筑工程审计包括这些:审前准备工作、建设项目跟踪审计程序及相关要求。所有隐蔽工程除应有甲方施工现场管理人员、监理人员签字外,还必须有跟踪审计人员签字。台帐要注重反映量化成果,成为反映跟踪审计全貌的工作日志。那么工程审计的一般程序规定。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    许瑞林律师
    2021.12.16640人收看
  • 李广荣律师

    主任律师
    • 帮助过 1299
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程变更索赔的程序是怎样规定的

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    工程变更索赔的程序是怎样规定的

    内容:工程变更索赔的程序是怎样规定的

    李孟阳律师
    2021.11.02531人收看
  • 张芸律师

    主任律师
    • 帮助过 3
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 对我国工程索赔程序有关问题的分析

    张嘉娱律师

    北京天用律师事务所

    张嘉娱

    对我国工程索赔程序有关问题的分析

    内容:二者相辅相成,有区别又有联系,就工程案索赔程序方面我国《建设工程施工合同》和FIDIC合同的规定做一简单对比分析。那么对我国工程索赔程序有关问题的分析。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    张嘉娱律师
    2021.12.1354人收看
  • 于海明律师

    主任律师
    • 帮助过 0
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 工程变更索赔的程序是怎样规定的?

    于海明律师

    北京市元甲律师事务所

    于海明

    工程变更索赔的程序是怎样规定的?

    内容:工程变更索赔的程序是怎样规定的?

    于海明律师
    2021.11.021027人收看
  • 陈明月律师

    主任律师
    • 帮助过 47
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 监理工程师变更注册相关程序

    王学瑞律师

    北京天用律师事务所

    王学瑞

    监理工程师变更注册相关程序

    内容:为使变更注册人员了解有关手续,现将有关程序和要求公布如下:一、 经本人提出变更申请,填写监理工程师变更注册申请表,附监理工程师资格证书和身份证(复印件)及其它有关证明材料。并在《监理工程师岗位证书》上加盖"作废"章。那么监理工程师变更注册相关程序。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    王学瑞律师
    2021.12.1598人收看
  • 吴梦云律师

    主任律师
    • 帮助过 472
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:合同纠纷、债权债务、建设工程

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 一般起诉变更抚养权的程序是什么?

    刘晓红律师

    北京市元甲律师事务所

    刘晓红

    一般起诉变更抚养权的程序是什么?

    内容:如未达成上述协议,离婚后,一方要求变更子女抚养关系的,或者子女要求增加抚育费的,应另行起诉。这是由于我国的离婚管辖一般采取“原告就被告”原则,也就是原告应当向被告住所地的人民法院起诉,被告住所地的法院就是离婚管辖的法院。但是如果被告住所地与经常居住地不一致的由被告经常居住地的人民法院管辖。当然绝大多数案件的离婚管辖法院,一审都是在各地的基层人民法院里审理的。那么一般起诉变更抚养权的程序是什么?。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    刘晓红律师
    2021.12.19648人收看
  • 李维律师

    主任律师
    • 帮助过 1174
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:房产纠纷、合同纠纷、法律顾问

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 建设工程合同的变更

    陈宗琼律师

    陈宗琼

    建设工程合同的变更

    内容:根据我国《合同法》的规定,建设工程合同的变更,包括法定变更与协议变更两种情形。在建设工程合同履行过程中,发包人出于各种考虑变更工程设计是常见的现象,而且一般条件下也会得到承包方的同意。关于发包人单方变更工程设计与建设工程合同变更的关系。但是,发包人单方变更工程设计是发包人的一项法定权利,承包人必须按发包人依法变更后的设计要求进行施工,否则就构成违约。那么建设工程合同的变更。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    陈宗琼律师
    2021.12.30265人收看
  • 毋磊颖律师

    主任律师
    • 帮助过 0
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
  • 建设工程合同变更了也能索赔

    元甲交通律师律师

    北京市元甲律师事务所

    元甲交通律师

    建设工程合同变更了也能索赔

    内容:根据我国《合同法》的规定,建设工程合同的变更,包括法定变更与协议变更两种情形。在建设工程合同履行过程中,发包人出于各种考虑变更工程设计是常见的现象,而且一般条件下也会得到承包方的同意。关于发包人单方变更工程设计与建设工程合同变更的关系。那么建设工程合同变更了也能索赔。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

    元甲交通律师律师
    2021.12.27184人收看
  • 荣静月律师

    主任律师
    • 帮助过 1193
    • 好评率 100%
    • 5 分钟响应

    擅长:交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她:

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
黄东洁律师

在线 问题仍未解决?真人1对1咨询为您解答

  • 213位律师在线
  • 已服务23.5万人
  • 5分钟内回复