我要咨询

实际施工人判决案例

2022.09.01 13:31:51
3人收看
赵金保精英律师
在线咨询
擅长领域：交通事故
9214 人赞同
788 人不赞同

  • 发包人逾期支付工程款，承包人能否暂停施工并主张停(窝)工损失?

    冯清琴律师

    北京天用律师事务所

    冯清琴

    发包人逾期支付工程款，承包人能否暂停施工并主张停(窝)工损失?

    内容：【裁判案例 一】（2016）最高法民终259号三天津博海缘置业投资有限公司与北京住总第六开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷案【裁判要旨】如合同中未约定发包人逾期支付工程款承包人可暂停施工，及相应的索赔条款，或未在合理期限内提出索赔要求，但在约定后，发包人又同意工期顺延的，法院应当认定工期顺延，据此支持承包人关于停工期间产出的停工窝工损失,【裁判案例】（2019）最高法民终1134号四川省第一建筑工程有限公司、云南万都房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书【裁判要旨】建设工程施工合同中约定发包人欠付工程款时，承包人有权按银行基准资金利息或按同期银行贷款利息主张30天以外的利息，而不得停工、怠工，故承包人以发包人未足额支付工程进度款为由主张停工损失与约定不符不予支持。

    冯清琴律师
    2023.06.29912人收看

  • 许瑞林律师

    主任律师
    • 帮助过 169 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 2022最新建筑施工纠纷判决

    段建国律师

    北京天用律师事务所

    段建国

    2022最新建筑施工纠纷判决

    内容：法定代表人委托代理人委托代理人被告法定代表人被告上法定代表人委托代理人原告某股份有限公司诉被告某房地产开发有限公司、某置业有限公司建筑工程施工合同纠纷一案，本院于xx年xx月xx日受理后，适用普通程序，并依法组成合议庭，于xx年xx月xx日公开开庭进行了审理。本案现已审理终结。原告于2009年4月发函催讨，但被告某公司仍没有付款。原告对自己的主张提供了以下证据2、 某大厦楼宇自控系统和闭路电视监控系统项目承包合同补充协议，证明新增项目的内容。那么2022最新建筑施工纠纷判决。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    段建国律师
    2021.12.19545人收看

  • 段建国律师

    主任律师
    • 帮助过 1289 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 建设工程索赔与反索赔案例之发包人要求加速施工

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    建设工程索赔与反索赔案例之发包人要求加速施工

    内容：建设工程索赔与反索赔案例之发包人要求加速施工

    杨一凡律师
    2021.11.02681人收看

  • 陈宗琼律师

    主任律师
    • 帮助过 1 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 建设工程施工合同纠纷典型疑难案例之内部承包

    邢颖律师

    北京天用律师事务所

    邢颖

    建设工程施工合同纠纷典型疑难案例之内部承包

    内容：建设工程施工合同纠纷典型疑难案例之内部承包

    邢颖律师
    2021.11.02732人收看

  • 翁玉素律师

    主任律师
    • 帮助过 1 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 2018年施工纠纷案例

    郭铭芝律师

    北京天用律师事务所

    郭铭芝

    2018年施工纠纷案例

    内容：原告丁某诉称：2002年冬，被告郑某挂靠被告东龙公司承包了沛县工业园区管理委员会工业园部分工程施工项目。原告于2004年底将食堂工程结算单送呈郑某及管委会，两者均未提出异议。工业园外商服务中心大楼及素艺玩具厂厂房工程结束后，经沛县审计局审计，外商服务中心大楼工程款为2639021.16元，素艺玩具厂厂房工程款为3056334.03元，原告所承建的以上三个工程均已交付使用。郑某已分期支付部分工程款，至2008年5月，郑某尚欠工程款本金1615246.76元、利息1550636.88元，合计人民币3165883.64元，经原告多次催收未予支付。那么2018年施工纠纷案例。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    郭铭芝律师
    2021.12.15741人收看

  • 黄东洁律师

    主任律师
    • 帮助过 1134 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 施工合同纠纷案例解析

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    施工合同纠纷案例解析

    内容：施工过程中，发包人陆续支付了工程款4670万元。发包人认为存在无效签证及虚构结算材料、虚报造价的问题，故不予认可。承包人遂向深圳市中级法院提起诉讼，要求发包人支付工程欠款、利息、违约金等三千七百多万元。那么施工合同纠纷案例解析。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    黄东洁律师
    2021.12.15222人收看

  • 李孟阳律师

    主任律师
    • 帮助过 457 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 施工合同之质量纠纷案 工程质量纠纷案例

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    施工合同之质量纠纷案 工程质量纠纷案例

    内容：广东省佛山市中级人民法院民事判决书上诉人第五经理部因建设工程施工合同纠纷一案，不服佛山市南海区人民法院南民三初字第510号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。原审判决认为，原告不具有土石方工程施工的资质，其与第一被告签订的《土方供应合同》违反了有关法律的强制性规定，合同无效。那么施工合同之质量纠纷案。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    李孟阳律师
    2021.12.271190人收看

  • 冯清琴律师

    主任律师
    • 帮助过 46 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：债权债务、建设工程、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 离婚民事起诉状判决案例范文

    李孟阳律师

    北京市元甲律师事务所

    李孟阳

    离婚民事起诉状判决案例范文

    内容：根据法律规定，上诉人已属给予被上诉人生活困难补偿，一审又要判决给付200元给被上诉人，明显是重复给付。是临时而不是长期的，一审要求上诉人每月支付200元抚养费也违反婚姻法的精神。关于离婚民事起诉状判决案例范文的法律问题，大律网小编为大家整理了婚姻家庭律师相关的法律知识，希望能帮助大家。

    李孟阳律师
    2022.02.11272人收看

  • 崔玉君律师

    主任律师
    • 帮助过 1202 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：债权债务、合同纠纷、民间借贷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 最新建筑施工合同纠纷案例

    周春花律师

    北京市元甲律师事务所

    周春花

    最新建筑施工合同纠纷案例

    内容：最新建筑施工合同纠纷案例原告丁某，男，委托代理人杨xx，江苏天xx律师事务所律师，特别授权代理被告郑某，男，被告江苏某桥工程有限责任公司法定代表人胡某，董事长。原告于20XX年底将食堂工程结算单送呈郑某及管委会，两者均未提出异议。原告与郑某经结算，郑某共应支付原告工程款4505000元，双方口头约定欠款按2%月利率计息。请求判令两被告共同支付原告工程款及利息3165883。那么最新建筑施工合同纠纷案例。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    周春花律师
    2021.12.101113人收看

  • 于海明律师

    主任律师
    • 帮助过 0 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 二次起诉离婚民事判决案例

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    二次起诉离婚民事判决案例

    内容：在司法实务中，原告第一次起诉离婚，法院通常情况下不会判离。原告只能在六个月后，进行第二次起诉离婚，对于第二次起诉，法院一般会认定双方感情确已破裂，准予双方离婚。关于二次起诉离婚民事判决案例的法律问题，大律网小编为大家整理了婚姻家庭律师相关的法律知识，希望能帮助大家。

    吴梦云律师
    2022.02.11299人收看

  • 张芸律师

    主任律师
    • 帮助过 3 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 材料供应商起诉发包人案例(实际施工人起诉发包人案例)

    王学瑞律师

    北京天用律师事务所

    王学瑞

    材料供应商起诉发包人案例(实际施工人起诉发包人案例)

    内容：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用，如果建筑总承包被商砼供应商起诉，可以要求开发商承担相应的责任,《最高人民法院关于审理 建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释》第二十四条：实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理,供应商起诉发包人的法律依据是什么起诉发包人的法律依据是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,施工挂靠其他建筑施工企业，并以被挂靠建筑施工企业的名义签订建筑工程合同被起诉的，应将施工人和被挂靠建筑施工企业列为共同被告，被挂靠建筑施工企业对施工人因承揽的工程不符合质量标准造成发包人损失的，应承担连带责任,实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。

    王学瑞律师
    2024.01.03635人收看

  • 龙珊律师

    主任律师
    • 帮助过 0 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 案例：实际施工人能以原告身份讨要工程款吗

    刘晓红律师

    北京市元甲律师事务所

    刘晓红

    案例：实际施工人能以原告身份讨要工程款吗

    内容：案例：实际施工人能以原告身份讨要工程款吗

    刘晓红律师
    2021.10.26380人收看

  • 郭铭芝律师

    主任律师
    • 帮助过 64 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 法院对转包建设工程施工合同纠纷判决的法律依据有哪些

    陈宗琼律师

    陈宗琼

    法院对转包建设工程施工合同纠纷判决的法律依据有哪些

    内容：建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。

    陈宗琼律师
    2024.03.27409人收看

  • 孔孟廷律师

    主任律师
    • 帮助过 1 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 精神病离婚判决案例

    元甲交通律师律师

    北京市元甲律师事务所

    元甲交通律师

    精神病离婚判决案例

    内容：《婚姻法》规定的离婚是“感情确已破裂”的原因是由配偶患有精神病所致，离婚的理由是可以成立的。因配偶患有精神病而提起离婚诉讼的，应首先解决好精神病病人的监护人、生活起居等问题，绝不能因离婚而造成社会的不稳定。关于精神病离婚判决案例的法律问题，大律网小编为大家整理了婚姻家庭律师相关的法律知识，希望能帮助大家。

    元甲交通律师律师
    2022.02.11698人收看

  • 杨一凡律师

    主任律师
    • 帮助过 2 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：债权债务、合同纠纷、建设工程

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 开发商虚假宣传退房成功案例(退房退款成功的最好方法)

    林艳英律师

    北京市元甲律师事务所

    林艳英

    开发商虚假宣传退房成功案例(退房退款成功的最好方法)

    内容：法院判决购房者胜诉:开发商的有配套游泳池，房产可装修成LOFT户型的宣传构成了要约，视为合同内容,此外，开发商已经在《风险提示》及《深圳市房地产买卖合同(预售)》中明确提示了购房者，本项目有关的楼书、广告、宣传资料、模型和样板房等所载内容、数据仅为要约邀请，不构成买卖合同的组成部分，样板房的设计与施工做法不作为交楼标准，具体交楼标准以合同约定为准,我们再看下司法解释：《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条规定:商品房的销售广告和宣传资料为要约邀请，但是出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作出的说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。

    林艳英律师
    2024.01.031364人收看

  • 林艳英律师

    主任律师
    • 帮助过 343 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭、房产纠纷、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询
登录注册
TOP
首页 找律师 在线咨询律师 大律商城 法律知识 解决方案 大律云

版权所有 ©2020 - 2021 大律云（北京）科技有限公司 京ICP备2020048486号    京公网安备11010502056528号

广播电视节目制作经营许可证号：(京)字第21738号  电信增值业务经营许可证号：京B2-20214353

2

在线律师

最快 3分钟 内有回复

立即咨询

99%用户的选择