我要咨询

施工发现文物工期和费用索赔

2022.09.08 11:10:16
1人收看
刘晓红精英律师
在线咨询
擅长领域：交通事故合同纠纷债权债务
3401 人赞同
236 人不赞同
  • 问你好，我在6月份接手了石油转化项目。施工期于7月结束，工程款尚未支付。我能去劳动局起诉他吗？
    答工程款未结，协商不成，准备证据起诉
    查看其它回答>

  • 发包人逾期支付工程款，承包人能否暂停施工并主张停(窝)工损失?

    张嘉娱律师

    北京天用律师事务所

    张嘉娱

    发包人逾期支付工程款，承包人能否暂停施工并主张停(窝)工损失?

    内容：【裁判案例 一】（2016）最高法民终259号三天津博海缘置业投资有限公司与北京住总第六开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷案【裁判要旨】如合同中未约定发包人逾期支付工程款承包人可暂停施工，及相应的索赔条款，或未在合理期限内提出索赔要求，但在约定后，发包人又同意工期顺延的，法院应当认定工期顺延，据此支持承包人关于停工期间产出的停工窝工损失,【裁判案例】（2019）最高法民终1134号四川省第一建筑工程有限公司、云南万都房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书【裁判要旨】建设工程施工合同中约定发包人欠付工程款时，承包人有权按银行基准资金利息或按同期银行贷款利息主张30天以外的利息，而不得停工、怠工，故承包人以发包人未足额支付工程进度款为由主张停工损失与约定不符不予支持。

    张嘉娱律师
    2023.06.29912人收看

  • 李维律师

    主任律师
    • 帮助过 1174 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：物业费纠纷、供暖费用纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询
  • 问80万土方工程的施工期已推迟半年多。根据合同规定，延误一天将处以1000元罚款。你能按照合同执行吗？
    答可以
    查看其它回答>

  • 施工现场发现文物可以索赔工期吗

    张嘉娱律师

    北京天用律师事务所

    张嘉娱

    施工现场发现文物可以索赔工期吗

    内容：分为工程损失索赔及工期索赔。那么施工现场发现文物可以索赔工期吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    张嘉娱律师
    2021.12.10489人收看

  • 刘晓红律师

    主任律师
    • 帮助过 1475 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：交通事故、合同纠纷、债权债务

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 建设工程施工合同纠纷

    张芸律师

    北京市元甲律师事务所

    张芸

    建设工程施工合同纠纷

    内容：4. 工程款支付的风险和防范措施：在建设工程施工过程中，应当注意及时支付工程款，避免因拖欠工程款而导致工期延误、质量问题等风险,5. 工程验收和结算的风险和防范措施：在建设工程施工完成后，应当注意及时办理工程验收和结算，确保工程质量和造价符合合同约定,3. 工程签证和索赔的风险和防范措施：在建设工程施工过程中，应当注意及时办理工程签证和索赔，确保签证和索赔的证据真实、合法、有效,二、建设工程施工合同纠纷的类型1. 工期纠纷：建设工程施工合同的工期通常是固定的，如果承包人未能在约定的工期内完成工程，将会面临罚款、赔偿等责任。

    张芸律师
    2023.09.27688人收看

  • 于海明律师

    主任律师
    • 帮助过 0 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 建设工程施工合同履行中，工期延误的情形有哪些？

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    建设工程施工合同履行中，工期延误的情形有哪些？

    内容：建设工程施工合同履行中，工期延误的情形有哪些？

    任冰峰律师
    2021.10.28880人收看

  • 郭铭芝律师

    主任律师
    • 帮助过 64 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 实际施工人起诉承包人和业主,实际施工人起诉承包方

    冯清琴律师

    北京天用律师事务所

    冯清琴

    实际施工人起诉承包人和业主,实际施工人起诉承包方

    内容：实际施工人作为合同的一方，往往会因为承包人或业主未能履行合同约定的义务，导致施工进度受阻、费用无法支付等问题，才会选择通过提起诉讼来解决纠纷,综上所述，实际施工人起诉承包人和业主是因为合同纠纷、工程质量争议、工期延误以及费用支付纠纷等原因，这些问题成为实际施工人维权的主要依据,实际施工人往往会通过提供施工进度表、工期延误原因分析等证据来证明承包人或业主在工期管理上存在失职行为，并以此为依据提起诉讼,实际施工人往往会通过提供相关证据，如施工记录、现场照片等来证明承包人或业主在工程质量上存在瑕疵，从而提起诉讼要求赔偿或追究责任,很多实际施工人在面对施工纠纷时，选择采取法律手段向承包人和业主提起诉讼，以维护自身权益,对于实际施工人来说，与承包人和业主之间的纠纷往往是一个极具挑战性的问题。

    冯清琴律师
    2023.12.29952人收看

  • 龙珊律师

    主任律师
    • 帮助过 0 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 建设工程施工纠纷中顺延工期的认定

    吴梦云律师

    北京天用律师事务所

    吴梦云

    建设工程施工纠纷中顺延工期的认定

    内容：建设工程施工合同中顺延工期的情形时有发生，不仅应该按照《合同法》的规定约定相关事项，还要在不违反法律规定的情况下，尽可能详细的约定合同各方的权利义务，更重要的是，当出现约定或者法定的顺延工期、调整价款的情形时，及时主张自己的权利，以免造成损失。工程竣工后，进入到验收合格付款阶段，在工期延误和顺延工期方面会存在较大争议。工程量变更并非顺延工期的法定事由，工程量变更后并不必然改变工期。那么建设工程施工纠纷中顺延工期的认定。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    吴梦云律师
    2021.12.02994人收看

  • 姚平律师

    主任律师
    • 帮助过 1916 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 七天施工期合法吗

    李楠楠律师

    北京市元甲律师事务所

    李楠楠

    七天施工期合法吗

    内容：劳动者和用人单位建立劳动关系，用人单位在试用期设置7天试工期，可能该7天不支付劳动者的合法报酬，属于用人单位违反《劳动合同法》规定，试用期内，用人单位不得再设置其他的试用形式，劳动者付出劳动的，用人单位应当依法支付合法报酬。其目的往往是为了规避法律，在试用期使用廉价劳动力，方便解除劳动合同；而《劳动合同法》规定：劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。那么七天施工期合法吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    李楠楠律师
    2021.12.15221人收看

  • 黄东洁律师

    主任律师
    • 帮助过 1134 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 建筑工程施工工期拖延后如何确定扣款比例?

    崔玉君律师

    北京天用律师事务所

    崔玉君

    建筑工程施工工期拖延后如何确定扣款比例?

    内容：建筑工程施工工期拖延后如何确定扣款比例?

    崔玉君律师
    2021.10.26666人收看

  • 赵金保律师

    主任律师
    • 帮助过 1277 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 施工工期含法定节假日吗

    许瑞林律师

    许瑞林

    施工工期含法定节假日吗

    内容：建筑施工需要比较长的时间，这期间就有可能会包含法定节假日，大家都知道法定节假日大部分公司都会放假休息，那么施工队在法定节假日期间是否放假休息呢？工程工期延误处罚是双方当事人事前通过协商决定的，具体的处罚根据合同约定进行，以及查询具体的违约条款。工程工期延误赔偿金属于工期延误的一种处罚方式，我国法律规定，若赔偿金额过高，法院可自行决定往下减裁。那么施工工期含法定节假日吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。

    许瑞林律师
    2021.12.02488人收看

  • 孔孟廷律师

    主任律师
    • 帮助过 1 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭、房产纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 建设工程施工合同纠纷怎么处理

    杨一凡律师

    北京天用律师事务所

    杨一凡

    建设工程施工合同纠纷怎么处理

    内容：二、诉讼解决纠纷建设工程施工合同纠纷无法通过商议妥协的方式解决时，双方可能选择采用诉讼的方式解决问题,在商议妥协方式无法解决时，双方被迫选择了诉讼的方式处理纠纷,总之，建设工程施工合同纠纷处理需要双方以合法、公正、公平的态度进行解决，双方需要对合同的条款有足够的了解，并在处理过程中充分尊重对方的意见，遵循诚信、公平、合法、公正的原则，以达成双方的最终妥协,而施工合同主要涉及工程质量、合同条款执行、工期执行等方面，因此，当合同发生纠纷时，双方必须严格依据合同的约定进行处理。

    杨一凡律师
    2023.07.10402人收看

  • 任冰峰律师

    主任律师
    • 帮助过 54 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 关于审理建设工程施工合同

    张旭律师

    北京市元甲律师事务所

    张旭

    关于审理建设工程施工合同

    内容：根据《中华人民共和国合同法》的规定，建设工程施工合同应当具备以下条款：工程范围、建设工期、工程质量、工程造价、工程款支付方式、工程变更及索赔、竣工验收等,四、律师的建议与对策签订完善的合同：在签订建设工程施工合同时，律师应当指导当事人充分了解合同条款的含义和可能产生的法律后果，确保合同条款的完整性和合法性,综上所述，审理建设工程施工合同是一项复杂的法律工作，涉及诸多因素和环节，律师作为专业的法律服务者，需要具备扎实的法律基础理论水平和实践经验，才能更好地为当事人提供优 ...。

    张旭律师
    2023.10.30258人收看

  • 冯清琴律师

    主任律师
    • 帮助过 46 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：债权债务、建设工程、合同纠纷

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 建设工程施工合同，有哪些刑法认定？

    郭铭芝律师

    北京天用律师事务所

    郭铭芝

    建设工程施工合同，有哪些刑法认定？

    内容：根据合同的约定，建筑公司承担了按照设计图纸和技术要求进行施工的责任，以确保工程的质量和工期,根据合同的规定，建筑公司承担着按照设计图纸和技术要求进行施工的责任，确保工程的质量和工期符合预期,因此，在该案例中，法律分析涉及建设工程施工合同的履行与违约责任、赔偿损失的法律依据和程序等方面，需要综合考虑合同约定、相关法律法规以及证据等因素来确定建筑公司应承担的法律责任,然而，建筑公司未能履行合同约定的义务，导致工程进展缓慢，质量不达标。

    郭铭芝律师
    2023.07.111075人收看

  • 王学瑞律师

    主任律师
    • 帮助过 77 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 建设工程施工分包合同,工程施工承包协议

    黄东洁律师

    北京市元甲律师事务所

    黄东洁

    建设工程施工分包合同,工程施工承包协议

    内容：建设工程施工分包合同是建筑行业必不可少的一项法律文件，旨在明确分包工程的范围、责任、计划、费用等关键要素，保障施工项目的顺利进行,此外，分包合同还需要规定工程款项的支付方式和期限，确保各方的经济利益能够得到保障,3. 合同价款：协议应规定工程的合同价款及支付方式，包括工程款项的分期支付安排、付款方式、索赔和变更费用的处理等,总之，建设工程施工分包合同对于施工项目的顺利进行和各方合法权益保护至关重要,没有分包合同，施工过程中的费用、工期、质量等问题将无法得到有效控制，给工程造成严重的影响。

    黄东洁律师
    2023.12.15619人收看

  • 陈宗琼律师

    主任律师
    • 帮助过 1 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 建设工程施工因哪些暂停施工增加的费用和(或)工期

    任冰峰律师

    北京天用律师事务所

    任冰峰

    建设工程施工因哪些暂停施工增加的费用和(或)工期

    内容：建设工程施工因哪些暂停施工增加的费用和(或)工期

    任冰峰律师
    2021.10.28427人收看

  • 周春花律师

    主任律师
    • 帮助过 201 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：婚姻家庭

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询

  • 工地施工合同，工地施工合同的签订要点

    翁玉素律师

    北京市元甲律师事务所

    翁玉素

    工地施工合同，工地施工合同的签订要点

    内容：防范措施：在签订合同时，要明确工期延误的违约责任，并约定赔偿方式,防范措施：在签订合同时，要明确质量标准和要求，并约定质量问题的违约责任和赔偿方式,在合同履行过程中，我们应该注意防范工期延误、质量问题、价款纠纷、违约责任等法律风险,三、工地施工合同的法律风险及防范工地施工合同的法律风险及防范如下：1. 工期延误：施工过程中，可能会出现各种因素导致工期延误，如天气、疫情、业主方变更等,四、案例分析某建筑公司与某开发商签订了一份工地施工合同，约定由建筑公司承建开发商的一栋住宅楼。

    翁玉素律师
    2023.10.12788人收看

  • 元甲交通律师律师

    主任律师
    • 帮助过 1412 人
    • 好评率 99.3%
    • 5 分钟响应

    擅长：交通事故

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富

    用户这样评价她：

    • 非常细心
    • 专业负责
    • 很有耐心
    • 放心律师
    • 经验丰富
    立即咨询
登录注册
TOP
首页 找律师 在线咨询律师 大律商城 法律知识 解决方案 大律云

版权所有 ©2020 - 2021 大律云（北京）科技有限公司 京ICP备2020048486号    京公网安备11010502056528号

广播电视节目制作经营许可证号：(京)字第21738号  电信增值业务经营许可证号：京B2-20214353

2

在线律师

最快 3分钟 内有回复

立即咨询

99%用户的选择