-
答律师回复中...
-
内容：因此，在承包人对已完工工程质量合格承担初步的举证责任，并且在以下情况中承包人可依据《民法典》第七百九十三条之规定主张工程价款：一是发包人同意支付工程价款，结算工程款的基本原则是尊重当事人之间的约定，因此即便工程未竣工验收，在发包人同意支付已完部分工程款（包括发承包双方就已完工程部分完成结算）的情况下，承包人可以要求发包人支付工程款,当然，之所以在竣工验收后承包人才能向发包人主张工程款，主要是因为在工程尚未完工时工程质量是否合格则无法判断，同时承包人最后实际施工的工程量也将无法确定。
刘晓红律师2024.04.23380人收看
-
邢颖律师
主任律师
- 帮助过 299 人
- 好评率 99.3%
- 5 分钟响应
擅长：合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故
-
答律师回复中...
-
发包人逾期支付工程款，承包人能否暂停施工并主张停(窝)工损失?
内容：【裁判案例 一】（2016）最高法民终259号三天津博海缘置业投资有限公司与北京住总第六开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷案【裁判要旨】如合同中未约定发包人逾期支付工程款承包人可暂停施工，及相应的索赔条款，或未在合理期限内提出索赔要求，但在约定后，发包人又同意工期顺延的，法院应当认定工期顺延，据此支持承包人关于停工期间产出的停工窝工损失,【裁判案例】（2019）最高法民终1134号四川省第一建筑工程有限公司、云南万都房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书【裁判要旨】建设工程施工合同中约定发包人欠付工程款时，承包人有权按银行基准资金利息或按同期银行贷款利息主张30天以外的利息，而不得停工、怠工，故承包人以发包人未足额支付工程进度款为由主张停工损失与约定不符不予支持。
许瑞林律师2023.06.29548人收看
-
段建国律师
主任律师
- 帮助过 1289 人
- 好评率 99.3%
- 5 分钟响应
擅长：债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷
-
答你好，根据先清息后还本的原则，优先偿还的部分应当计算利息，余下的部分来计算还款本金
-
承包人同时主张逾期支付工程款的违约金和利息的，法院会支持吗？
内容：承包人同时主张逾期支付工程款的违约金和利息的，法院会支持吗？
元甲交通律师律师2021.11.01691人收看
-
崔玉君律师
主任律师
- 帮助过 1202 人
- 好评率 99.3%
- 5 分钟响应
擅长：债权债务、合同纠纷、民间借贷
-
答律师回复中...
-
内容：双方没有利息的规定，债主要求对方支付逾期利息时，利息的计算参照银行同类贷款的利率计息。实际中，对于没写欠条的逾期利息并没有明确规定，但可以参照有借款合同的逾期利息确定方法：1、当事人在借款合同中对借款期限、借款期间的利息及逾期借款利息有约定的，尊重当事人的意思自治，应从其约定。定期的无息借款，贷款人则要求借款人从还款期限届满之日起按银行贷款利率支付逾期利息；不定期的无息借款，贷款人则从向借款人催讨借款或从起诉之间起要求按银行贷款利率支付利息。那么借钱时没打欠条，可以要求对方支付逾期利息吗？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
林艳英律师2022.02.091051人收看
-
-
答律师回复中...
-
内容：如果借款人超过借条中约定的还款期限仍然未偿还借款的，应当自逾期之日起支付利息，即逾期利息。所以，出现这两种情形的，出借人可以要求借款人自逾期之日起支付逾期利息的，《中华人民共和国合同法》第207条规定：借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。按照上述规定，定期无息贷款逾期还款出借人没有主张利息，或不定期无息借贷虽已催告但未要求借款人支付逾期利息，借款人可以不支付利息，反之，则应支付逾期还款利息。那么逾期还款的借款人是否应支付逾期利息。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张嘉娱律师2022.02.091100人收看
-
刘晓红律师
主任律师
- 帮助过 1475 人
- 好评率 99.3%
- 5 分钟响应
擅长：交通事故、合同纠纷、债权债务
-
答律师回复中...
-
逾期支付货款如何主张利息，国家允许最高借贷利率是多少？
内容：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十九条规定，借贷双方对逾期利率有约定的，从其约定，但以不超过年利率24%为限。国家允许最高借贷利率是多少不超过年利率百分之二十四。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。那么逾期支付货款如何主张利息，国家允许最高借贷利率是多少？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张芸律师2022.02.09908人收看
-
-
答律师回复中...
-
内容：法院在审理过程中，依据《中华人民共和国民法典》的相关规定，判决甲方支付拖欠的工程款本金，并按照中国人民银行同期同类贷款利率计算预期利息,一、预期利息的法律依据在建设工程合同中，若甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条的规定，要求甲方承担违约责任，包括支付预期利息,四、律师建议在签订建设工程合同时，乙方应明确约定工程款的支付时间、支付方式以及逾期支付的违约责任，包括预期利息的计算方式和标准,当甲方拖延支付工程款时，乙方除了要求支付本金外，还有权主张预期利息,通过本案例可以看出，当甲方拖延支付工程款时，乙方有权要求支付预期利息，以弥补资金占用期间的损失,乙方在多次催款无果后，将甲方诉至法院，要求支付拖欠的工程款及预期利息。
李楠楠律师2024.04.22982人收看
-
任冰峰律师
主任律师
- 帮助过 54 人
- 好评率 99.3%
- 5 分钟响应
擅长：建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷
-
答发包人欠付承包人工程价款应当支付利息，利息可以按照银行同期贷款利率计算，当事人有约定的从其约定。承包人应当发出催告，在合理期限内未支付价款的可以与发包人协议将该工程折价或者请求人民法院将该工程依法拍卖，就该工程折价或者拍卖的价款受偿。法律依据：《民法典》第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
-
内容：发包人欠付工程款时，除应承担向债权人继续支付工程款的责任外，还因支付拖欠工程款的利息。对于拖欠工程款利息的计付标准，司法解释兼顾尊重当事人的意思自治和公平原则，规定当事人对利息计算标准有约定的，按照约定处理;当事人没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。对于如何确定“应付工程款之日”，司法解释区分不同情况分别作了以下规定：（一）当事人对工程款支付时间有约定的，应尊重当事人的意思表示，以双方约定的付款时间作为计付利息的开始时间。向人民法院申请民事权利保护的诉讼时效期间为三年。
冯清琴律师2022.03.21750人收看
-
赵金保律师
主任律师
- 帮助过 1277 人
- 好评率 99.3%
- 5 分钟响应
擅长：交通事故
-
答律师回复中...
-
内容：最高人民法院司法解释指出，出借人不得将利息计入本金谋取高利，审理中发现债权人将利息计入本金计算复利的，其利率超出银行同类贷款利率的四倍时，超出部分的利息不予保护。借款合同利息的支付时间根据《合同法》，借款合同的利息支付时间按照以下原则办理：借款人应当按照约定的期限支付利息。那么借款合同利息的支付时间是怎样的。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
段建国律师2022.02.09398人收看
-
王学瑞律师
主任律师
- 帮助过 77 人
- 好评率 99.3%
- 5 分钟响应
擅长：建设工程、债权债务、合同纠纷、交通事故
-
答律师回复中...
-
内容：如果借款人超过借条中约定的还款期限仍然未偿还借款的，应当自逾期之日起支付利息，即逾期利息。所以，出现这两种情形的，出借人可以要求借款人自逾期之日起支付逾期利息的，《中华人民共和国合同法》第207条规定：借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。按照上述规定，定期无息贷款逾期还款出借人没有主张利息，或不定期无息借贷虽已催告但未要求借款人支付逾期利息，借款人可以不支付利息，反之，则应支付逾期还款利息。在当事人无约定的情况下，经权利人催告后，自催告或宽展期届满之次日起债务人须支付利息。那么逾期还款的，欠款人是否应支付逾期利息？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
李维律师2022.02.09162人收看
-
黄东洁律师
主任律师
- 帮助过 1134 人
- 好评率 99.3%
- 5 分钟响应
擅长：婚姻家庭、房产纠纷
-
答律师回复中...
-
内容：拖欠工程价款就应当支付利息，司法解释为何专门对此问题作出规定？有的从一审法庭辩论终结前起算，有的从一审举证期限届满前起算，还有的从终审判决确定工程价款给付之日起算。为了统一拖欠工程价款的利息计付时间，维护合同双方的合法权益，《解释》第１８条规定，利息从应付工程价款之日计付。建设工程是一种特殊的商品，建设工程的交付也是一种交易行为，一方交付商品，对方就应当付款，该款就产生利息；建设工程因结算不下来而未交付的，为了促使发包人积极履行给付工程价款的主要义务，把承包人提交结算报告的时间作为工程价款利息的起算时间具有一定的合理性。那么拖欠工程合同价款应当支付利息。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
崔玉君律师2021.12.27801人收看
-
王熙律师
主任律师
- 帮助过 1941 人
- 好评率 99.3%
- 5 分钟响应
擅长：债权债务、建设工程、民间借贷
-
内容：如果当事人在合同中有约定逾期利息和违约金的，同时主张属于按约定承担违约责任,如果建设工程施工合同明确约定发包人逾期支付工程款，承包人可以同时主张逾期付款违约金和利息的，从其约定，承包人可以同时主张逾期支付工程款的违约金和利息,2、如果建设工程施工合同明确约定发包人逾期支付工程款，承包人可以同时主张逾期付款违约金和利息的，从其约定，承包人可以同时主张逾期支付工程款的违约金和利息,《民法典》第六百七十六条借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
许瑞林律师
2023.10.19939人收看
-
郭铭芝律师
主任律师
- 帮助过 64 人
- 好评率 99.3%
- 5 分钟响应
擅长：建设工程、债权债务、交通事故、合同纠纷
-
内容：对此，在有息民间借款合同中，按期支付利息是债务人的主要义务，是债权人的主要权利。如是分期偿还的情况，根据《民法典》第六百七十四条规定，借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，依照《民法典》规定仍不能确定，借款期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付;借款期间一年以上的，应当在每届满一年时支付，剩余期间不满一年的，应当在返还借款时一并支付之规定，应先支付利息，而不是先支付本金。新的诉讼时效就可以从中断之日起重新计算，这样，出借人不仅拥有了起诉权，而且可以继续拥有胜诉权，从而有利于保护出借人的合法权益。那么债务人分期偿还支付利息吗？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
杨一凡律师2022.02.10541人收看
-
吴梦云律师
主任律师
- 帮助过 472 人
- 好评率 99.3%
- 5 分钟响应
擅长：合同纠纷、债权债务、建设工程
-
内容：被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于执行程序中计算迟延履行期间的债务利息适用法律若干问题的解释》第一条根据民事诉讼法第二百五十三条规定加倍计算之后的迟延履行期间的债务利息，包括迟延履行期间的一般债务利息和加倍部分债务利息。迟延履行期间的一般债务利息，根据生效法律文书确定的方法计算;生效法律文书未确定给付该利息的，不予计算。那么拖欠货款要求支付逾期利息的依据是什么？。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
张旭律师2022.02.09283人收看
-
-
内容：通过追债公司的统计分析，现在很多的债务服务都是针对工程欠款，发现很多工人都不会保护自身利益，深圳追债网想要告诉大家的是拖欠工程款是有利息，下面就来介绍一下如何计算吧。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。追讨工程款的利息计算标准第一，确定欠付工程款的利息1、当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;2、对利息标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。以上内容就是关于个人清债常识之拖欠工程款的利息怎样计算的介绍，债务关系处理好，弱点击破很重要，有需要就来关注我们深圳追债网吧。那么个人清债常识之拖欠工程款的利息怎样计算。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
周春花律师2022.02.10214人收看
-
.png)
2022-04-13 05:31:39
341人收看
