-
答承包人索要工程款的诉讼时效自发包人收到竣工结算的第29天起算。承包人索要工程款的诉讼时效为三年，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院一般不予保护。法律依据《民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
-
内容：到现在已经有近2年的时间，李先生打算通过诉讼途径解决这个问题，但不清楚关于诉讼时效的起算时间，是合同约定的竣工时间起算，还是从实际竣工之日起算?我们认为承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系，承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为，涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。承包人的合同约定或实际竣工时间，均不能作为索要工程款的时效起算时间。索要工程款诉讼时效的起算时间，应当是发包人应当支付而没有支付工程款。那么索要工程款的诉讼时效起算。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
李广荣律师2021.12.22895人收看
-
-
答承包人索要工程款的诉讼时效起算点是自发包人收到竣工结算的第29天起算。承包人索要工程款的诉讼时效为三年，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院一般不予保护。法律依据《民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。第八百零七条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
-
内容：实际施工人可以向谁追讨工程款首先了解这里说到的实际施工人包括哪些类型合法的承包人不是实际施工人。实际施工人有以下类型转包的承包人违法分包的承包人未取得建筑施工企业资质的承包人超越资质等级及没有资质而借用有资质的建筑施工企业名义从事建设工程施工的承包人建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的建设工程施工合同的承包人。实际施工人直接向发包人索要工程款是行使代位权的表现。在起诉时以发包人为被告以转包人、违法分包人为第人。工程价款范围应包括实际拖欠的工程款及其逾期付款利息施工进程中发包人签证确认的价款由于发包人的责任导致实际施工人的停工、窝工损失。那么实际施工人可以向谁追讨工程款。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
周春花律师2022.02.10195人收看
-
邢颖律师
主任律师
- 帮助过 299 人
- 好评率 100%
- 5 分钟响应
擅长：合同纠纷、建设工程、民间借贷、交通事故
-
内容：如何防范工程索赔风险及应对措施首先，要提高承包人合同管理人员的合同管理意识和索赔意识，建议委托专业律师对公司的项目管理人员进行专项培训,市政工程项目中的索赔索赔是承包商和业主订立工程承包合同后，对合同履行过程中风险的再分配，出现了对方应当承担的风险或者遭受损失时，向合同当事人一方提出要求索赔工期或费用的行为,工程索赔制度正是转移风险的有效方法,防范拖欠工程款风险的措施法律分析：控制工程款拖欠风险的关键是控制项目的在建过程。
黄东洁律师2023.11.13275人收看
-
-
内容：4、法律分析：拖欠工程款纠纷提起民事诉讼的，当事人可以先催告发包人在合理的期限内支付，如果仍然拒绝还款的，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉,工程款被拖欠的，承包方可以向人民法院起诉，要求支付工程的相关款项，由法院依法进行判决，判决后发包方仍不给工程款的，可以申请法院强制执行判决,2、法律主观：拖欠工程款可以向辖区法院进行起诉，属于民事纠纷中的建设工程施工合同纠纷中的一种，承包人可以向发包人住所地的人民法院起诉或者施工合同履行地的人民法院起诉,3、可以索要工程款，协商不成之后可以提起诉讼，写诉状，带着身份证，到对方住所地 或者工程地的人民法院起诉解决,包工头讨要工程款，先催讨，经催欠不给的，准备证据起诉对方，要求支付拖欠工程款并承担违约责任，必要时可委托律师代为维权,承包人进行结算后，向发包人发送竣工结算文件，发包人不支付工程款，才能向法院起诉主张工程款。
孔孟廷律师2023.12.2877人收看
-
李孟阳律师
主任律师
- 帮助过 457 人
- 好评率 100%
- 5 分钟响应
擅长：交通事故
-
内容：专门为建筑工程提供电气、自控设备的安装和调试的李先生，三年前在光华路附近承包了一个项目，但由于人员调配问题，导致最后工程的竣工期比合同约定的期限晚了4个月。工程验收合格后，发包方一直以竣工日期延长为由拒绝支付剩余工程款。到现在已经有近2年的时间，李先生打算通过诉讼途径解决这个问题，但不清楚关于诉讼时效的起算时间，是合同约定的竣工时间起算，还是从实际竣工之日起算?承包人的合同约定或实际竣工时间，均不能作为索要工程款的时效起算时间。那么承包人索要工程款的诉讼时效起算点。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
姚平律师2021.12.09175人收看
-
元甲交通律师律师
主任律师
- 帮助过 1412 人
- 好评率 100%
- 5 分钟响应
擅长：交通事故
-
发包人逾期支付工程款，承包人能否暂停施工并主张停(窝)工损失?
内容：【裁判案例 一】（2016）最高法民终259号三天津博海缘置业投资有限公司与北京住总第六开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷案【裁判要旨】如合同中未约定发包人逾期支付工程款承包人可暂停施工，及相应的索赔条款，或未在合理期限内提出索赔要求，但在约定后，发包人又同意工期顺延的，法院应当认定工期顺延，据此支持承包人关于停工期间产出的停工窝工损失,【裁判案例】（2019）最高法民终1134号四川省第一建筑工程有限公司、云南万都房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书【裁判要旨】建设工程施工合同中约定发包人欠付工程款时，承包人有权按银行基准资金利息或按同期银行贷款利息主张30天以外的利息，而不得停工、怠工，故承包人以发包人未足额支付工程进度款为由主张停工损失与约定不符不予支持。
许瑞林律师2023.06.29490人收看
-
杨一凡律师
主任律师
擅长：债权债务、合同纠纷、建设工程
-
内容：可以经常去对方公司上门催收，老板可能会因为不堪打扰，然后就会把工程款还上,第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款,发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。
荣静月律师2023.03.03787人收看
-
冯清琴律师
主任律师
擅长：债权债务、建设工程、合同纠纷
-
内容：在现实生活中，工程的承包人可以依法将工程发包给分包单位的，但不能肢解工程分包，违法分包工程的，工程分包行为无效，而分包单位就工程质量要对承包人负责，那么分包方可不可以向承包方索要工程款?大律网小编整理相关知识，希望对大家有帮助。
张旭律师2021.11.07923人收看
-
段建国律师
主任律师
- 帮助过 1289 人
- 好评率 100%
- 5 分钟响应
擅长：债权债务、刑事辩护、建设工程、民间借贷
-
内容：农民工维权是最简单的，基于政府重视和监管资金保障，只需向建委、劳动监察大队反应，一般都会及时响应、解决。下面大律网专业律师整理了建筑施工合同索要工程款答辩状，希望对您有帮助。
王熙律师2021.11.04786人收看
-
任冰峰律师
主任律师
擅长：建设工程、房产纠纷、债权债务、合同纠纷
-
内容：在工程实践中，时常会出现建设单位已经进行施工，但是发包人却以各种理由拒付工程款，或进度款，那么在该情形下，承包人是否能停工呢?停工期间所造成的损失，又由谁承担?下面以最高法院的典型案例揭示同类案件的裁判规则。
于海明律师2024.04.02515人收看
-
荣静月律师
主任律师
- 帮助过 1193 人
- 好评率 100%
- 5 分钟响应
擅长：交通事故
-
内容：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理；实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人；发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。据此规定，实际施工人可向转包人、违法分包人以及发包人主张收取工程款。那么实际承包人能否结算和收取工程款。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
任冰峰律师2021.12.16212人收看
-
吴梦云律师
主任律师
- 帮助过 472 人
- 好评率 100%
- 5 分钟响应
擅长：合同纠纷、债权债务、建设工程
-
开发商拖欠工程款,工人可以直接起诉开发商追讨工资吗
内容：实际施工人享有对开发商，也就是发包人，直接索要工程款的权利，但因为建筑工程施工合同只约束发包人和承包人，根据合同的相对性规则，工人直接向发包人追讨工程款是行使代位权，代替怠于追讨工程款的承包人索要工程款。工程款债权显然不属于专属债权;5、发包人的欠付工程款行为损害了实际施工人利益。开发商拖欠工程款的，符合代位权的适用条件，工人可以直接起诉发包人追讨工程款，在起诉时，以发包人为被告，以承包人为第三人，需要注意的是，发包人只在拖欠工程款范围内承担责任。那么开发商拖欠工程款,工人可以直接起诉开发商追讨工资吗。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
冯清琴律师2022.02.07673人收看
-
黄东洁律师
主任律师
- 帮助过 1134 人
- 好评率 100%
- 5 分钟响应
擅长：婚姻家庭、房产纠纷
-
承包人如何突破合同约定，主张对工程款结算进行调差？
内容：风险条款的法律效力有观点认为，发承包双方在合同中约定价格不因市场价格的变动而调整，这样的条款属于让承包人承担无限风险，违反了《建设工程工程量清单计价规范》的规定，所以应当被认定为无效,承包人应对方法正如前文所言，虽然并不违反法律规定，但实践中有些法院认为《建设工程工程量清单计价规范》系国家强制标准，违反其强制性条文的约定无效,施工过程中，若建筑材料价格涨幅过大，可能造成承包人无利可图甚至亏损的，可以主张适用公平原则调整工程款。
黄东洁律师
2023.06.29562人收看
-
李维律师
主任律师
- 帮助过 1174 人
- 好评率 100%
- 5 分钟响应
擅长：房产纠纷、合同纠纷、法律顾问
-
内容：工程验收合格后，发包方一直以竣工日期延长为由拒绝支付剩余工程款。我们认为承包人的追索工程款的时效与工期违约并无直接关系，承包人索要工程款的诉讼请求是针对发包人未及时结算并支付工程款的行为，涉及本问题承包人的诉讼时效应从工程实际竣工后的合同约定完成结算期限之日起计算。那么承包人索要工程款的诉讼时效起算点债务纠纷诉讼时效。大律网小编为大家整理如下相关知识，希望能帮助大家。
李维律师2021.12.0980人收看
-
姚平律师
主任律师
- 帮助过 1916 人
- 好评率 100%
- 5 分钟响应
擅长：婚姻家庭、房产纠纷
-
内容： 工程款是指企业对某个工程项目完成时所需要支付给有关方面的金额，这是企业一种资金支出。索要工程款的要求较高，需要做好计划，步骤才能顺利完成。
崔玉君律师2023.02.0858人收看
-
李广荣律师
主任律师
- 帮助过 1299 人
- 好评率 100%
- 5 分钟响应
擅长：交通事故、合同纠纷
.png)
2022-04-10 06:44:41
4107人收看
